travaux de reconstruction du Pont de l'attargette, du Pont des Canotiers et aménagement des voiries connexes sur la commune d'armentières

Métropole Européenne de Lille

travaux de déconstruction, de reconstruction du pont de l'attargette, et du pont des Canotiers, et réaménagement de l'avenue Sangnier et de la rue de Fusillés, sur la commune d'armentières

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-05-05. L'appel d'offres a été publié le 2023-03-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole Européenne de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction › Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-03-09	Avis de marché
2023-04-19	Informations complémentaires
2023-08-07	Avis d'attribution de marché
2025-07-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-03-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 22EV66
Brève description:

travaux de déconstruction, de reconstruction du pont de l'attargette, et du pont des Canotiers, et réaménagement de l'avenue Sangnier et de la rue de Fusillés, sur la commune d'armentières

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: metropole europeenne de lille
Adresse postale: 2, boulevard des Cités Unies - cS 70043
Code postal: 59040
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.espacepublic-reseaux@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 320212285 📞
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=547271&orgAcronyme=5C371 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=547271&orgAcronyme=5C371 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-09 📅
Date limite de soumission: 2023-05-05 📅
Date de publication: 2023-03-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 052-152941
Numéro JO-S: 52
Informations complémentaires

seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 11 500 000 EUR 💰
Brève description:

travaux de reconstruction du Pont de l'attargette, du Pont des Canotiers et aménagement des voiries connexes sur la commune d'armentières

Valeur estimée hors TVA: 11 500 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 31 mois
Description des options:

des marchés publics de prestations similaires peuvent être conclus en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: territoire de la MEL - commune d'armentières

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de candidature permettant d'identifier le candidat [En cas de groupement, le mandataire, chaque membre du groupement, la nature du groupement] (le candidat peut utiliser l'imprimé Dc1) ou équivalent.- Déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique ou règle d'effet équivalent pour les candidats établis à l'étranger

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché portant sur les trois (3) derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

- liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années:* Chantiers eau potable, niveau minimum exigé : 6 chantiers d'adduction d'eau potable de complexité similaire à l'objet du marché exécutés au cours des 5 dernières années comprenant chacun de la pose de réseau de plus de 200 mètres linéaires.* Chantiers eau potable, niveau minimum exigé : 2 chantiers d'adduction d'eau potable de complexité similaire à l'objet du marché exécutés au cours des 5 dernières années comprenant chacun de la fourniture et pose de conduite en acier.* Chantiers Ouvrage d'art, niveau minimum exigé : 2 chantiers de complexité similaire à l'objet du marché exécutés au cours des 5 dernières années.- Effectifs moyens annuels- outillage, matériel et équipement technique- certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :* acqpa ou équivalent pour la mise en peinture des ouvrages d'arts * Pour les travaux eau potable : - électro-Soudure PEHD , - soudure acier , - aIPR, - travaux sur amiante, sous-section 3 ou équivalents

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

le titulaire s'engage, conformément aux dispositions du CCAP et de l'article 5 de l'acte d'engagement, à réserver dans l'exécution du marché un nombre minimum de 2 940 heures d'insertion par l'emploi

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-05-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: métropole européenne de Lille
Informations complémentaires:

seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20009320100081
Contact
Point de contact: Christelle PINOIT
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=547271&orgAcronyme=5C371 🌏

Référence
Informations complémentaires

il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application de l'article R. 2124-2 du code de la commande publique.Présentation d'une variante autorisée dont l'objet figure dans le règlement de la consultation.Le détail des documents et renseignements à fournir figure dans le règlement de la consultation téléchargeable sur le profil d'acheteur.Transmission des plis par voie électronique sur le profil d'acheteur dans les conditions fixées au règlement de la consultation.Pour tout problème d'utilisation de la plateforme de dématérialisation (connexion, téléchargement, dépôt de plis...) le candidat peut obtenir une aide via le lien "Assistance en ligne" disponible sur la plateforme.Modalités essentielles de financement : ressources propres du pouvoir adjudicateur - budget général - section investissement

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Après la conclusion du marché : référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative ; recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'etat dans son arrêt no 358994 du 4 avril 2014

Source: OJS 2023/S 052-152941 (2023-03-09)

Informations complémentaires (2023-04-19)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-19 📅
Date limite de soumission: 2023-05-12 📅
Date de publication: 2023-04-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 080-242656
Se réfère à l'avis: 2023/S 052-152941
Numéro JO-S: 80
Informations complémentaires
publication au BOAMP: Avis no 23-31902 publié le 11/03/2023
Source: OJS 2023/S 080-242656 (2023-04-19)

Avis d'attribution de marché (2023-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11894924.40 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-07 📅
Date de publication: 2023-08-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 154-491652
Numéro JO-S: 154

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-28 📅
Nom: bouygues travaux publics regions france sas
Numéro d'enregistrement national: 722 069 366 00408
Adresse postale: work Lab City - bâtiment 2 - 165bis, avenue de la Marne - cS 63033
Commune postale: Marcq-en-Baroeul Cedex
Code postal: 59703
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Adresse Internet: https://bouygues-tp.com 🌏
Nom: colas france - etablissement de lille
Numéro d'enregistrement national: 329 338 883 02589
Adresse postale: 1ère rue Port Fluvial - cS 80017 - santes
Commune postale: Wavrin Cedex
Code postal: 59536
Adresse Internet: https://www.colas-france.fr 🌏
Nom: berthold sas
Numéro d'enregistrement national: 347 890 840 00015
Adresse postale: 114, rue du Rattentout - cS 50026
Commune postale: Dieue-sur-Meuse
Code postal: 55320
Pays: Meuse 🏙️
Adresse Internet: https://www.berthold-btp.com 🌏
Nom: soletanche bachy fondations speciales
Numéro d'enregistrement national: 351 911 102 000 66
Adresse postale: parc d'affaires SILIC Wissous Bp30519 - 18 Rue des Pyrénées
Commune postale: Rungis Cedex
Code postal: 94623
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: https://www.sbfs.fr 🌏
Valeur totale du marché: 11894924.40 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2023/S 154-491652 (2023-08-07)

Avis d'attribution de marché (2025-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de re construction du Pont de l’Attargette, du Pont des Canotiers et aménagement des voiries connexes sur la commune d’Armentières
Brève description:

Travaux de re construction du Pont de l’Attargette, du Pont des Canotiers et aménagement des voiries connexes sur la commune d’Armentières

Produits/services: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/24/UE

Attribution du marché
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 22EV66
Date de conclusion du contrat: 2023-07-25 📅
Identifiant de l’offre:

Offre du groupement BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE - COLAS FRANCE-ETABLISSEMENT DE LILLE - BERTHOLD SAS - SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES

Chef de file du soumissionnaire ✅
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: Bouygues travaux publics regions france sas
Numéro d'enregistrement national: 722 069 366 00408
Adresse postale: Work Lab City – Bâtiment 2
165bis, avenue de la Marne – CS 63033
Code postal: 59703
Commune postale: MARCQ-EN-BAROEUL Cedex
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commercialoa@bouygues-construction.com 📧
Téléphone: +33 357634400 📞
Nom: Colas france – etablissement de lille
Numéro d'enregistrement national: 329 338 883 02589
Adresse postale: 1ère rue Port Fluvial
Code postal: 59211
Commune postale: Santes
Courrier électronique: aobe.lille@colas.com 📧
Téléphone: +33 320105810 📞
Nom: Berthold sas
Numéro d'enregistrement national: 347 890 840 00015
Adresse postale: 114, rue du Rattentout – CS 50026
Code postal: 55320
Commune postale: Dieue sur meuse
Région: Meuse 🏙️
Courrier électronique: berthold@berthold-btp.com 📧
Téléphone: +33 329876070 📞
Nom: Soletanche bachy fondations speciales
Numéro d'enregistrement national: 351 911 102 000 82
Adresse postale: 21 rue du Jura – CP 70582
Code postal: 94663
Commune postale: RUNGIS Cedex
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Courrier électronique: karine.fournier@soletanche-bachy.com 📧
Téléphone: +33 156704203 📞

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Métropole européenne de Lille
Numéro d'enregistrement national: 200 093 201 00081
Département: Direction de la Commande publique
Adresse postale: 2 boulevard des Cités Unies – CS 70043
Code postal: 59040
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 320212283 📞
URL: https://www.lillemetropole.fr/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://marchespublics596280.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 175 900 034 00026
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏

Changements
Autres informations complémentaires

Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues (article R. 2194-5 du code de la commande publique)

Principale raison du changement: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Nouvelle valeur
Texte:

Prise en compte de plusieurs prestations supplémentaires et autres pour un montant total de 935 640,03 € HT (rendre définitifs des prix provisoires, prendre en compte de nouveaux prix provisoires complémentaires, de prendre en compte des prestations supplémentaires devenues nécessaires, ces prix concernent une plus-value en lien avec les travaux de pyrotechnie dont la mobilisation de moyens humains supplémentaires et la prolongation du délai entrainent des immobilisations humaines et matérielles complémentaires, de prolonger le délai d’exécution des travaux de 18 semaines, en raison de la nécessité de réaliser ces prestations pyrotechniques, de prendre en compte des prix nouveaux, en cours d'échange avec le titulaire, concernant certaines prestations et pour un montant de 30 000 € HT)

Source: OJS 2025/S 129-445357 (2025-07-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)