travaux de normalisation des pistes Dfci D1, D2, D4 et D7
communaute de com. De ceze-cevennes
la présente consultation concerne : Travaux de normalisation des pistes Dfci D1, D2, D4 et D7.Lot no1 : Travaux de Génie CivilLot no2 : Travaux de DébroussaillementLieu(X) d'exécution : Communes de : Rochegude, Méjannes le clap et Rivières (Gard 30)
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2023-07-05. L'appel d'offres a été publié le 2023-06-07.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services horticoles › Élagage des arbres et taille des haies
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-06-07 | Avis de marché |
Avis de marché (2023-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Élagage des arbres et taille des haies 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: communaute de com. De ceze-cevennes
Adresse postale: 120 route d'uzès prolongée
Code postal: 30500
Commune postale: Saint-Ambroix
Contact
Adresse Internet: http://www.ceze-cevennes.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.info 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-06-07 📅
Date limite de soumission: 2023-07-05 📅
Date de publication: 2023-06-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 111-348172
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 215 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: travaux de génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description:
Durée de l'accord: 3 mois
Description des options: mise aux normes des citernes incendie
Intitulé du lot: travaux de débroussaillement
Numéro du lot: 2
Brève description:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: cf réglement de consultation
Situation économique et financière: cf réglement de consultation
Capacité technique et professionnelle: cf réglement de consultation
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20003512900010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 111-348172 (2023-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:
la présente consultation concerne : Travaux de normalisation des pistes Dfci D1, D2, D4 et D7.Lot no1 : Travaux de Génie CivilLot no2 : Travaux de DébroussaillementLieu(X) d'exécution : Communes de : Rochegude, Méjannes le clap et Rivières (Gard 30)
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Élagage des arbres et taille des haies 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: communaute de com. De ceze-cevennes
Adresse postale: 120 route d'uzès prolongée
Code postal: 30500
Commune postale: Saint-Ambroix
Contact
Adresse Internet: http://www.ceze-cevennes.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.info 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-06-07 📅
Date limite de soumission: 2023-07-05 📅
Date de publication: 2023-06-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 111-348172
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info -Afin de prendre connaissance des spécificités du site, une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'uncandidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.L'attestation de visite sera remise à l'entreprise le jour de la visite et devra être jointe à l'offre.Les conditions de la visite obligatoire sont les suivantes :RDV le 21/06/2023 2023 à 9h00commune de mejannes le clap (30)piste D2Carrefour RD 979 / rd 167merci de confirmer votre présence au Maitre d'oeuvre AMEVIA ingénierie (en cas de retard ou de difficultéà trouver le point de rendez-vous) - m. Plantin au 06.11.33.33.25
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 215 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: travaux de génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description:
travaux de génie civiltranche ferme : Travaux de normalisation des pistes Dfci D1, D2, D4 et D7
Valeur estimée hors TVA: 165 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Description des options: mise aux normes des citernes incendie
Intitulé du lot: travaux de débroussaillement
Numéro du lot: 2
Brève description:
travaux de DébroussaillementTranche ferme : travaux de normalisation des pistes Dfci D1, D2, D4 et D7
Valeur estimée hors TVA: 50 000 EUR 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: cf réglement de consultation
Situation économique et financière: cf réglement de consultation
Capacité technique et professionnelle: cf réglement de consultation
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-07-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20003512900010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://marches-publics.info 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 111-348172 (2023-06-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)