Travaux de gros oeuvre

Région Nord - Pas-de-Calais

Lycée Condorcet à Lens. Travaux de rénovation. Marché de travaux fractionné à tranches conditionnelles: article 72-II du Code des marchés publics. Consultation comprenant 3 tranches conditionnelles et 5 lots. Lot 1) gros oeuvre étendu, VRD, menuiseries intérieures, revêtement de sol et mur, plâtrerie, ravalement de façades. Lot 2) menuiseries extérieures aluminium et serrureries diverses. Lot 3) électricité courants forts et courants faibles. Lot 4) chauffage, ventilation, plomberie. Lot 5) peinture intérieure. objet du présent appel d'offres - délai d'exécution: 12 mois. Tranche cond. menuiseries extérieures - délai d'exécution: 6 mois. Tranche cond. ravalement des façades et corniches - délai d'exécution: 4 mois. Tranche cond. électricité extérieures alimentation des totems - délai d'exécution: 6 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2004-01-22. L'appel d'offres a été publié le 2003-12-23.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2003-12-16 Avis de marché
2004-06-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2003-12-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros oeuvre
Texte intégral:
“Lycée Condorcet à Lens. Travaux de rénovation. Marché de travaux fractionné à tranches conditionnelles: article 72-II du Code des marchés publics....”    Afficher plus
Lieu d'exécution
fr302 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marchés publics de travaux
Réglementation: Communauté européenne
Langue originale: français 🗣️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Collectivité

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Nord - Pas-de-Calais
Pays: France 🇫🇷

Référence
Dates
Date de publication: 2003-12-23 📅
Date de réception: 2003-12-16 📅
Date d'envoi: 2003-12-16 📅
Date limite de soumission: 2004-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 219631-2003
Numéro JO-S: 247/2003

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux routiers 📦
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 📦
Travaux d'assainissement 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits 📦
Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de réfection 📦
Source: OJS 2003/S 247-219631 (2003-12-16)
Avis d'attribution de marché (2004-06-30)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Marché passé

Procédure
Type de procédure: Marché passé
Type de soumission: Non défini

Référence
Dates
Date de publication: 2004-07-08 📅
Date de réception: 2004-06-30 📅
Date d'envoi: 2004-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 110991-2004
Numéro JO-S: 131/2004
Se réfère à l'avis: 219631-2003

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Détails de l'attribution
Marché attribué: Nom et adresse du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué: Bardaille, 17, rue Lavoisier, F-62301 Lens Cedex. Norelec, BP 32, F-62301 Lens Cedex. Samee (en groupement avec: Vernier/Sathef/Vandamme), 142, rue du Gal de Gaulle, F-59139 Wattignies. Decaux, ZI rue Fleming, F-62411 Béthune Cedex.
Source: OJS 2004/S 131-110991 (2004-06-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de gros œuvre Travaux de construction de pipelines, de... Travaux d'assainissement Travaux routiers Travaux de peinture de couverture et... Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'installations électriques Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux de plâtrerie