Travaux de fabrication de ponts

Conseil général – département du Nord

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Plan Routier Départemental 2005-2010 - Opération AVI013 - RD959 - Reconstruction du Pont de Ciment au PR 25+0700 sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries. Lot 2) travaux de reconstruction de l'ouvrage et des voiries. Le délai d'exécution des travaux est fixé à vingt-quatre mois à compter de l'ordre de service de commencement des travaux. Le début des travaux interviendra au plus tard au 31 octobre 2006. Les travaux sur le domaine ferroviaire ne pourront être réalisés qu'à partir du 30 octobre 2006, après dépose des caténaires et des voies de service. La réalisation des appuis provisoires ne pourra intervenir qu'à partir du 1er mars 2007, une fois le déplacement des poteaux caténaires réalisé. La mise en place des tabliers ne pourra intervenir qu'à partir du 1er mai 2007, une fois les poteaux caténaires concernés déplacés. La mise en circulation routière des ouvrages d'art sera effective au plus tard pour le 31 octobre 2007. Les travaux de finition de voirie et des soutènements ne pourront intervenir qu'à partir du 1er juillet 2008. Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier sont compris dans la période d'exécution. Il est prévu une période de préparation de trois mois non comprise dans le délai d'exécution. Cette période commencera dès la date de notification du marché au titulaire. Reconstruction de l'ouvrage, travaux de terrassement, assainissement et de chaussée.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2006-04-07. L'appel d'offres a été publié le 2006-03-09.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2006-02-24 Avis de marché
Avis de marché (2006-02-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fabrication de ponts
Texte intégral:
“Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Plan Routier Départemental 2005-2010 - Opération AVI013 - RD959 - Reconstruction du Pont de Ciment...”    Afficher plus
Lieu d'exécution
fr301 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale
Type de pouvoir adjudicateur: Collectivités

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général – département du Nord
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: www.cg59.fr 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2006-03-09 📅
Date de réception: 2006-02-24 📅
Date d'envoi: 2006-02-24 📅
Date limite de soumission: 2006-04-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 49100-2006
Numéro JO-S: 47/2006
Se réfère à l'avis: 214925-2005

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code: Travaux de construction de ponts en acier 📦
Code: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 📦
Code: Travaux de construction de carrefours giratoires 📦
Code: Travaux de fabrication de ponts 📦
Source: OJS 2006/S 047-049100 (2006-02-24)