Travaux de démolition
Cté d'Agglo Evry Centre Essonne
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Reconstruction de la piscine René Touzin à Ris-Orangis (91) - Lot no 1) déconstruction. Le présent marché a pour objet les travaux de déconstruction (lot no 1) de la piscine René Touzin à Ris-Orangis. Le présent marché prend effet à compter de sa notification au titulaire. Toutefois, les prestations ne débuteront qu'à compter de la réception de l'ordre de Service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution du marché est de trois (3) mois y compris la période de préparation de 30 jours.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2008-01-07. L'appel d'offres a été publié le 2007-12-05.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Ile-de-France › Essonne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2007-11-30 | Avis de marché |
Avis de marché (2007-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Texte intégral:
Lieu d'exécution
Essonne 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Activité principale: Services généraux des administrations publiques
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'Agglo Evry Centre Essonne
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-evry.fr 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2007-12-05 📅
Date de réception: 2007-11-30 📅
Date d'envoi: 2007-11-29 📅
Date limite de soumission: 2008-01-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 284957-2007
Numéro JO-S: 234/2007
Se réfère à l'avis: 176130-2007
Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de démolition 📦
Source: OJS 2007/S 234-284957 (2007-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Texte intégral:
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Reconstruction de la piscine René Touzin à Ris-Orangis (91) - Lot no 1) déconstruction. Le présent marché a pour objet les travaux de déconstruction (lot no 1) de la piscine René Touzin à Ris-Orangis. Le présent marché prend effet à compter de sa notification au titulaire. Toutefois, les prestations ne débuteront qu'à compter de la réception de l'ordre de Service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution du marché est de trois (3) mois y compris la période de préparation de 30 jours.
Afficher plus
Essonne 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Activité principale: Services généraux des administrations publiques
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'Agglo Evry Centre Essonne
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-evry.fr 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2007-12-05 📅
Date de réception: 2007-11-30 📅
Date d'envoi: 2007-11-29 📅
Date limite de soumission: 2008-01-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 284957-2007
Numéro JO-S: 234/2007
Se réfère à l'avis: 176130-2007
Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de démolition 📦
Source: OJS 2007/S 234-284957 (2007-11-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)