Marché de travaux pour la réhabilitation du tunnel sous le Vieux-Port. Appel d'offres ouvert passé conformément aux articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics (CMP). Ce marché n'est ni un marché à bons de commande, un marché passé pour l'achat d'énergie ni un marché à tranches ni une convention de prix associée à des marchés type. Application de l'article 53.iv 2° et 3° du CMP: non. Marchés réservés de l'article 15 du CMP: non. Le terme attribution au sens communautaire indiqué dans l'avis d'appel public à concurrence du JOUE correspond au terme notification tel qu'indiqué ici. Le marché prend effet à compter de sa notification, le délai plafond d'exécution des travaux est de 24 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Ce même ordre de service prescrira également le démarrage de la période de préparation de chantier d'une durée de 2 mois incluse dans le délai d'exécution. La date prévisionnelle de début des travaux est le: 1.11.2010.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2010-07-29.
L'appel d'offres a été publié le 2010-06-05.
Avis de marché (2010-06-03) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de tunnels routiers
Texte intégral:
“Marché de travaux pour la réhabilitation du tunnel sous le Vieux-Port. Appel d'offres ouvert passé conformément aux articles 33 et 57 à 59 du code des...”
Texte intégral
Marché de travaux pour la réhabilitation du tunnel sous le Vieux-Port. Appel d'offres ouvert passé conformément aux articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics (CMP). Ce marché n'est ni un marché à bons de commande, un marché passé pour l'achat d'énergie ni un marché à tranches ni une convention de prix associée à des marchés type. Application de l'article 53.iv 2° et 3° du CMP: non. Marchés réservés de l'article 15 du CMP: non. Le terme attribution au sens communautaire indiqué dans l'avis d'appel public à concurrence du JOUE correspond au terme notification tel qu'indiqué ici. Le marché prend effet à compter de sa notification, le délai plafond d'exécution des travaux est de 24 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Ce même ordre de service prescrira également le démarrage de la période de préparation de chantier d'une durée de 2 mois incluse dans le délai d'exécution. La date prévisionnelle de début des travaux est le: 1.11.2010.
Afficher plus Lieu d'exécution
fr824 🏙️ Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes, avec participation pays AMP
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale
Type de pouvoir adjudicateur: Autres
Activité principale: Autre
Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté Urbaine MPM
Pays: France 🇫🇷 Contact
Adresse Internet: http://www.marseille-provence.com🌏
Référence Dates
Date de publication: 2010-06-05 📅
Date d'envoi: 2010-06-03 📅
Date limite de soumission: 2010-07-29 📅
Date d'envoi des documents contractuels: 2010-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 163617-2010
Numéro JO-S: 108/2010
Informations complémentaires (2010-07-21) Objet Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence Dates
Date de publication: 2010-07-23 📅
Date d'envoi: 2010-07-21 📅
Date limite de soumission: 2010-08-27 📅
Date d'envoi des documents contractuels: 2010-08-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 216123-2010
Numéro JO-S: 141/2010
Se réfère à l'avis: 163617-2010
Source: OJS 2010/S 141-216123 (2010-07-21)
Avis d'attribution de marché (2010-12-13) Objet Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence Dates
Date de publication: 2010-12-15 📅
Date d'envoi: 2010-12-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 370675-2010
Numéro JO-S: 243/2010
Objet Détails de l'attribution
Marché attribué: NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE EN FAVEUR DUQUEL UNE DÉCISION D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ A ÉTÉ PRISE Eiffage 4 rue de Copenhague 30199 Vitrolles Cedex FRANCE
Source: OJS 2010/S 243-370675 (2010-12-13)