Travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles (SMAC) - 13 lots

Ville d'Orléans

La présente consultation porte sur les travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles et donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix global et forfaitaire, alloti, non reconductible

Date limite

Deadline 2026-06-15

Qui ?

• Ville d'Orléans

Qu'est-ce que c'est ?

• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
• Récepteurs de télévision et de radio et appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image › Matériel de télévision et matériel audiovisuel
• Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers
• Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants › Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
• Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture métallique
• Travaux de peinture › Travaux de peinture de bâtiments
• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
• Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loiret
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-04-21	Avis de marché

Avis de marché (2026-04-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'une Scène de Musiques ACtuelles (SMAC) - 13 lots
Numéro de référence: V26F0069
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 13
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 13

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Gros-oeuvre - Terrassements généraux - Charpente métallique
Description du marché: Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage
Informations complémentaires:

=> Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Plateau d'avant-scène motorisé. Détails dans le règlement de la consultation. => Visite : obligatoire. Les détails et modalités pour la prise de rendez-vous sont précisés dans le règlement de la consultation

Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: 6 rue de Joie
Code postal: 45400
Ville: Fleury Les Aubrais
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Loiret 🏙️
Durée de l'accord: 20 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-10-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique est appréciée au regard du cadre de mémoire technique. Le détail des sous-critères est indiqué dans la partie "renseignements complémentaires"
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Le prix est apprécié au regard du total de la Dpgf
Critère de coût (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Charpente bois
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Etanchéité
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Couverture et bardage métallique
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture métallique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Menuiseries extérieures en aluminium
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Doublages - Cloisons - Plafonds et faux-plafonds
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Revêtements de sols souples
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Peinture
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: CVC - Plomberie
Informations complémentaires:

=> Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Synthèse technique complète. Détails dans le règlement de la consultation

Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 16
Titre: Electricité CFO/CFA
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 17
Titre: Serrurerie et machinerie scénique
Informations complémentaires:

Produits/services supplémentaires: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 20
Titre: Réseaux scéniques et matériels audiovisuels
Informations complémentaires:

=> Pse : les candidats devront obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires suivantes : Complément d'équipements audiovisuels. Détails dans le règlement de la consultation

Produits/services supplémentaires: Matériel de télévision et matériel audiovisuel 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 21
Titre: Voirie et réseaux divers (VRD)
Informations complémentaires:

=> Visite : obligatoire. Les détails et modalités pour la prise de rendez-vous sont précisés dans le règlement de la consultation

Produits/services supplémentaires: Travaux routiers 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-15 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-06-15 14:30:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-06-15 14:30:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Détails dans le règlement de la consultation

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville d'Orléans
Numéro d'enregistrement national: 39044
Adresse postale: Place de l'Etape
Code postal: 45040
Commune postale: Orléans
Région: Loiret 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: le Maire
Courrier électronique: marches.publics@orleans-metropole.fr 📧
Téléphone: 0238784030 📞
URL: http://www.orleans-metropole.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1810121 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1810121 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

=> Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu en novembre 2026. => Délai d'exécution : détails dans le règlement de la consultation. => Négociation : interdite. Cependant, au regard du degré de complexité de cette consultation et afin de faciliter sa compréhension des offres qui lui auront été présentées, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'organiser, une séance d'auditions. Détails dans le règlement de la consultation. => Examen des candidatures : le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats. => Détails des sous-critères de la valeur technique : => Pour les lots 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 et 21 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (15 points) ; C) Pertinence du planning d'exécution proposé (cohérence avec les contraintes du projet et réalisme des délais) (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points) ; B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%). => Pour les lots 9, 15 et 16 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points) ; E) Méthodologie de recherche, de reconditionnement, de stockage, de logistique et d'approbation des gisements des matériaux prévus en réemploi (9 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%) : A) Pertinence de l'offre technique et économique au regard des fiches techniques fournies (6 points) ; B) Qualité du protocole de caractérisation et de la méthodologie de reconditionnement des gisements relatifs aux matériaux susceptibles d'être fournis en réemploi (4 points). => Pour les lots 17 et 20 : - Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 15%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire, identification des interfaces spécifiques avec les autres corps d'état dans les phases de synthèse dans les phases de préparation et d'organisation du chantier. (4 points); B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité, identification des interfaces avec les autres corps d'états en phase synthèse comme exécution (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (3 points); D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (2 points). - Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 20%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (15 points): B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (5 points). - Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points). - Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 20%) : A) Fiche techniques des matériaux et produits que l'entreprise mettra en oeuvre + prototype dans le cas du lot 18 (15 points); B) Documents de pré-étude(synoptiques, plans de préfigurations, descente de charges prévisionnelles, etc...) (5 points). => Accès au dossier de la consultation , renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm => La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée. => Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative

Informations complémentaires

=> Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu en novembre 2026.
=> Délai d'exécution : détails dans le règlement de la consultation.
=> Négociation : interdite. Cependant, au regard du degré de complexité de cette consultation et afin de faciliter sa compréhension des offres qui lui auront été présentées, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'organiser, une séance d'auditions. Détails dans le règlement de la consultation.
=> Examen des candidatures : le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats.
=> Détails des sous-critères de la valeur technique :
=> Pour les lots 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 et 21 :
- Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (15 points) ; C) Pertinence du planning d'exécution proposé (cohérence avec les contraintes du projet et réalisme des délais) (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points).
- Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points).
- Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points) ; B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points).
- Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%).
=> Pour les lots 9, 15 et 16 :
- Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 30%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases de préparation et d'organisation du chantier (6 points) ; B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (6 points) ; D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (3 points) ; E) Méthodologie de recherche, de reconditionnement, de stockage, de logistique et d'approbation des gisements des matériaux prévus en réemploi (9 points).
- Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 15%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (12 points) ; B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (3 points).
- Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points).
- Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 10%) : A) Pertinence de l'offre technique et économique au regard des fiches techniques fournies (6 points) ; B) Qualité du protocole de caractérisation et de la méthodologie de reconditionnement des gisements relatifs aux matériaux susceptibles d'être fournis en réemploi (4 points).
=> Pour les lots 17 et 20 :
- Sous-critère 1 : Pertinence des techniques de préparation et d'exécution et procédés d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation du chantier et respect des contraintes du planning d'exécution (pondération 15%) : A) Descriptif et détail de l'activité du titulaire, identification des interfaces spécifiques avec les autres corps d'état dans les phases de synthèse dans les phases de préparation et d'organisation du chantier. (4 points); B) Descriptif et détail de l'activité du titulaire dans les phases d'exécution des travaux et gestion de la coactivité, identification des interfaces avec les autres corps d'états en phase synthèse comme exécution (6 points); C) Respect des délais du planning d'exécution (3 points); D) Mesures mises en oeuvre en cas de difficultés ou retard et pendant les périodes de congés (2 points).
- Sous-critère 2 : Qualité des moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des travaux (pondération 20%) : A) Moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution des travaux (15 points): B) Moyens matériels mis à disposition pour l'exécution des travaux (5 points).
- Sous-critère 3 : Pertinence des méthodes prévues pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité, disposition en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances (pondération 5%) : A) Mesures prises en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier (2,5 points); B) Dispositions mises en oeuvre en faveur de l'environnement et mesures de limitation des nuisances et de la gestion des déchets dans le cadre du chantier (2,5 points).
- Sous-critère 4 : Qualité des matériaux et produits employés (pondération 20%) : A) Fiche techniques des matériaux et produits que l'entreprise mettra en oeuvre + prototype dans le cas du lot 18 (15 points); B) Documents de pré-étude(synoptiques, plans de préfigurations, descente de charges prévisionnelles, etc...) (5 points).
=> Accès au dossier de la consultation , renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=> Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Numéro d'enregistrement national: DBDF33FA-92A2-2BEE-F78FD1E42F5DD01F
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Code postal: 45057
Commune postale: Orléans
Région: Loiret 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Téléphone: 0238775900 📞
Fax: 0238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 078-273781 (2026-04-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (8)