travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine
travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-01-22.
L'appel d'offres a été publié le 2023-12-15.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC...”
Titre
travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine
2300029
Afficher plus
Produits/services: Travaux de chantier📦
Brève description:
“travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC...”
Brève description
travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 8
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: ivry-Sur-Seine
Description du marché:
“installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 29
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Produits/services supplémentaires: Ossatures📦
Description du marché: ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries extérieures - occultations - serrureries
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: menuiseries extérieures - occultations - serrureries
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements...”
Titre
menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché:
“menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements...”
Description du marché
menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le lot comprend les Prestations supplémentaire éventuelles obligatoires (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre,...”
Description des options
le lot comprend les Prestations supplémentaire éventuelles obligatoires (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivantes : - pSE 1 : Baffles acoustique restauration- pSE 2 : Panneaux type obersound salle de danse en remplacement du plâtre perforé- pSE 3 : Plafond bois circulations du RDC en remplacement du plâtre perforéles détails des PSE sont décrits au CCTP
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine industrielle📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine
Informations sur les options
Description des options:
“le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous...”
Description des options
le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivante : - pSE 4: Sondes C02 étendu à la zone maternelleles détails de la PSE sont décrits au CCTP
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité courants forts courants faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: electricité courants forts courants faibles
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs📦
Description du marché: ascenseurs
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: vrd - aménagements extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: vrd - aménagements extérieurs
Informations sur les options
Description des options:
“le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous...”
Description des options
le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivante : - pSE 5 : Enrochement jardinles détails de la PSE sont décrits au CCTP
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“une déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
une déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des trois dernières années
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“-une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;-une déclaration...”
Liste et brève description des critères de sélection
-une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;-une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour la réalisation du présent marché ; -la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; -une présentation des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et notamment des responsables de prestations de service de même nature que celles du marché ;-les certificats de qualifications professionnelles de type Qualibat, Qualipaysage suivant, ou équivalent, en cours de validité :Lot no 01 : Installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique :- qualibat 1312 : terrassements - fouilles (technicité confirmée);- qualibat 2112 : Technicité confirmée.lot no 02 : Ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité :- qualibat 2352 Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois - technicité confirmée;- qualibat 2362 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois - technicité confirmée.lot no 05 : Chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine : - qualibat 5312 : installations thermiques (Technicité confirmée).Lot no08 : VRD - aménagements extérieurs- qualipaysage P110 Création de jardin et d'espaces verts;- qualipaysage Vt800 Création végétalisation des toitures;- qualipaysage E131 Entretien de jardins et d'espaces verts
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“le pouvoir adjudicateur a décidé de mettre en oeuvre une action de promotion de l'emploi et de l'insertion sur cette opération. Cette action fait l'objet...”
Conditions d'exécution du contrat
le pouvoir adjudicateur a décidé de mettre en oeuvre une action de promotion de l'emploi et de l'insertion sur cette opération. Cette action fait l'objet d'une clause d'insertion, mise en oeuvre dans le cadre de l'article L2111-1 du Code de la commande publique, décrite à l'article 1.5 du CCAP. Son exécution est obligatoire
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-01-22
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2024-01-22
14:00 📅
“les critères pondérés de jugement des offres : 1 / valeur technique - 50%lot no1 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC...”
les critères pondérés de jugement des offres : 1 / valeur technique - 50%lot no1 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de ZAC - 3 pts ;- compréhension du jeu d'acteur et du projet - 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d'un projet en interface Construction béton / Construction bois - 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages - 8 pts ;- capacité à utiliser du Béton de site - références de mise en oeuvre du béton avec enjeux bas carbone - 5 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés - capacité à intégrer des process de réemploi - 5 pts ;- planning détaillé et propositions d'optimisation - 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l'encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l'opération.) - 3 pts ;- moyens matériels mis en place pour l'opération - 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique - 4 pts ;- démarche et Moyens développés pour la mission de synthèse - 3 pts .Lots no2 à 8 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de Zac - 3 pts ;- compréhension du jeu d'acteur et du projet - 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d'un projet en interface Construction béton / Construction bois - 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages - 10 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés - capacité à intégrer des process de réemploi : - 10 pts ;- planning détaillé et propositions d'optimisation - 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l'encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l'opération) - 4 pts ;- moyens matériels mis en place pour l'opération - 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique - 4 pts .2/ prix - 50 pts La comparaison des prix sera effectuée uniquement sur la base de la DPGF et du montant total indiqué à l'acte d'engagement.Les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes suivantes :- 21/12/2023 à 9h ;- 08/01/2024 à 14h.Les candidats doivent au préalable envoyer impérativement un courriel pour informer de leur présence à l'une ou l'autre des sessions de visite, à l'adresse suivante : otinlot@ivry94.fr.Les motifs d'exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. Le présent avis est rédigé et publié en français.Conformément au Code, le délai global de paiement ne peut excéder trente jours à compterde la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit pts .La mise en oeuvre de ce délai interviendra dans les conditions fixées par les articles susmentionnés.Conformément au Code, le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés dans undélai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Source: OJS 2023/S 245-772339 (2023-12-15)
Informations complémentaires (2024-01-10)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 245-772339
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2024-01-22 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2024-01-31 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres : Date :
Ancienne valeur
Date: 2024-01-22 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2024-01-31 📅
L'heure: 14:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier:
“Les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes :” Ancienne valeur
Texte:
“les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes :- 21/12/2023...”
Texte
les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes :- 21/12/2023 à 9h ;- 08/01/2024 à 14h.Les candidats doivent au préalable envoyer impérativement un courriel pour informer de leur présence à l'une ou l'autre des sessions de visite, à l'adresse suivante : otinlot@ivry94.fr
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes :- le jeudi 21...”
Texte
les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes :- le jeudi 21 décembre 2023 à 9h ;- le lundi 8 janvier 2024 à 14h ;- le vendredi 12 janvier 2024 à 9h ;- le lundi 15 janvier 2024 à 10h ;- le jeudi 18 janvier 2024 à 14h.Les candidats doivent au préalable envoyer impérativement un courriel pour informer de leur présence à l'une ou l'autre des sessions de visite, aux chargés d'opérations du service Etudes et Travaux Bâtiment aux adresses suivantes : otinlot@ivry94.fr, sclave@ivry94.fr et dpech@ivry94.fr
Afficher plus
Source: OJS 2024/S 010-024630 (2024-01-10)