Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

SNI Grand Ouest

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marchés de travaux relatifs à la construction d'un ensemble immobilier de 107 logements à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), îlot n°7. Marchés de travaux relatifs à la construction d'un ensemble immobilier de 107 logements à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), îlot n°7.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2007-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2007-07-21.

Qui ?

• SNI Grand Ouest

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2007-07-19	Avis de marché
2008-07-31	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2007-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Texte intégral:
“Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marchés de travaux relatifs à la construction d'un ensemble immobilier de 107 logements à...”
Lieu d'exécution
fr523 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Critères d'attribution
Sans objet
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Autres
Activité principale: Logement et équipements collectifs

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SNI Grand Ouest
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: cjameu@groupesni.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2007-07-21 📅
Date de réception: 2007-07-19 📅
Date d'envoi: 2007-07-19 📅
Date limite de soumission: 2007-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 171802-2007
Numéro JO-S: 139/2007
Se réfère à l'avis: 106494-2007

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Code: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Code: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Code: Installation de matériel de télécommunications 📦
Code: Travaux de plomberie 📦
Code: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Code: Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Code: Travaux d'installation d'appareils sanitaires 📦
Code: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Code: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Code: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Code: Pose d'encadrements de portes 📦
Code: Travaux de cloisonnement 📦
Code: Mise en place de plafonds suspendus 📦
Code: Revêtement de sols et de murs 📦
Code: Carrelages 📦
Code: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Code: Travaux de peinture de bâtiments 📦
Code: Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures 📦
Source: OJS 2007/S 139-171802 (2007-07-19)

Avis d'attribution de marché (2008-07-31)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution

Procédure
Type de procédure: Avis d'attribution
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date de publication: 2008-08-05 📅
Date de réception: 2008-07-31 📅
Date d'envoi: 2008-07-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 201503-2008
Numéro JO-S: 150/2008
Se réfère à l'avis: 171802-2007

Objet
Détails de l'attribution
Marché attribué: NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ: Gendrot TP, ZA de Bel Air, F-35320 Crevin. Beltrame, 60 Bd de la Haie Cognet, F-35136 Saint-Jacques-de-la-Lande. Durand, ZAC de l'Huilerie, F-53100 Mayenne. Smac, 16 rue de la Retardais BP 32081, F-35920 Rennes Cedex. Smac, 16 rue de la Retardais BP 32081, F-35920 Rennes cedex. Kopal SARL, ZA de l'Etoile du Martin rue de la Côte de Jade, F-44600 Saint-Nazaire. Entreprise TUE, 21 rue de la Roche BP 14, F-85230 Beauvoir-sur-Mer. Marion Metallerie, Le Pont Boeuf, F-35135 Chantepie. Agence Postal Diffusion, 40 rue du Bignon, F-35135 Chantepie. SARL Babin James, 66 Boulevard de l'Industrie, F-53940 Saint-Berthevin. MSPI Rennes, rue de la Giraudière BP 63219, F-35532 Noyal-sur-Vilaine. Primault, La Garaudière, F-35510 Cesson Sevigne. Debuschere SA, 23 avenue des Temps Modernes BP 32, F-83361 Chasseneuil Cedex. BST Charrier, 1 rue Charles Crouzé BP 14112, F-35741 Pace Cedex. BST Charrier, 1 rue Charles Crouzé BP 14112, F-35741 Pace Cedex. SARL GB Eclairage, 11 rue Henry Pollès ZA Mi-Voie, F-35136 Saint-Jacques-de-la-Lande. Hattais, ZA Bel Air BP 9, F-35320 Crevin. ABH, Rue Jean-Marie David BP 34239, F-35742 Pace Cedex. Bouiniere Côté Jardin, La Guinonnière, F-35530 Servon-sur-Vilaine.
Source: OJS 2008/S 150-201503 (2008-07-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux de creusement de tranchées (2)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (4)
Travaux d'excavation (3)
Travaux de terrassement (>20)
Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)