Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un centre de traumatologie et activités ambulatoires sur le site de l'Hôpital Nord. Phase 2 - construction du bâtiment. L'objet de la présente consultation concerne les travaux de construction du centre de traumatologie et activités ambulatoires. Ces travaux relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. L'ensemble de l'opération est divisé en 25 lots traités par marchés séparés selon l'article 10 du Code des Marchés Publics. Une même entreprise pourra éventuellement être déclarée attributaire des travaux de plusieurs lots pour lesquels elle serait qualifiée. Il est précisé que des lots inférieurs à un certain montant et dont le total représente moins de 20% du montant total de l'opération ont été passés en MAPA selon l'article 27-3 du Code des Marchés Publics. Le présent projet comprend 5 options: 1: aménagement de l'amphithéâtre / 2: réalisation du parking dans le délai contractuel / 3: aménagement intérieur de la zone TEP SCAN / 4: aménagement de la zone endoscopie au niveau 4 / 5: aménagement de la zone odontologie au niveau 1.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2006-02-28.
L'appel d'offres a été publié le 2005-12-13.
Avis de marché (2005-12-12) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Texte intégral:
“Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un centre de traumatologie et activités ambulatoires sur le site de l'Hôpital Nord....”
Texte intégral
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un centre de traumatologie et activités ambulatoires sur le site de l'Hôpital Nord. Phase 2 - construction du bâtiment. L'objet de la présente consultation concerne les travaux de construction du centre de traumatologie et activités ambulatoires. Ces travaux relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. L'ensemble de l'opération est divisé en 25 lots traités par marchés séparés selon l'article 10 du Code des Marchés Publics. Une même entreprise pourra éventuellement être déclarée attributaire des travaux de plusieurs lots pour lesquels elle serait qualifiée. Il est précisé que des lots inférieurs à un certain montant et dont le total représente moins de 20% du montant total de l'opération ont été passés en MAPA selon l'article 27-3 du Code des Marchés Publics. Le présent projet comprend 5 options: 1: aménagement de l'amphithéâtre / 2: réalisation du parking dans le délai contractuel / 3: aménagement intérieur de la zone TEP SCAN / 4: aménagement de la zone endoscopie au niveau 4 / 5: aménagement de la zone odontologie au niveau 1.
Afficher plus Lieu d'exécution
fr824 🏙️ Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Autres
Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Assistance publique – hôpitaux de Marseille
Pays: France 🇫🇷 Contact
Adresse Internet: nadine.leplat@ap-hm.fr📧
Référence Dates
Date de publication: 2005-12-13 📅
Date de réception: 2005-12-12 📅
Date d'envoi: 2005-12-12 📅
Date limite de soumission: 2006-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 235716-2005
Numéro JO-S: 239/2005