travaux D'Amenagement D'Un immeuble de bureaux pour icdc a bagneux " projet nouvel r " ((marché de travaux en conception réalisation)

Informatique CDC

travaux D'Amenagement D'Un immeuble de bureaux pour icdc a bagneux " projet nouvel r " (marché de travaux en conception réalisation)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-09-11. L'appel d'offres a été publié le 2023-08-10.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-08-10 Avis de marché
Avis de marché (2023-08-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 23MG001
Brève description:
travaux D'Amenagement D'Un immeuble de bureaux pour icdc a bagneux " projet nouvel r " (marché de travaux en conception réalisation)
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: informatique CDC
Adresse postale: 4 rue Berthollet
Code postal: 94114
Commune postale: Arcueil Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.icdc.caissedesdepots.fr/ 🌏
Courrier électronique: julie.fauconnier@caissedesdepots.fr 📧
URL des documents: https://icdc-caissedesdepots.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_IhENfoN7_s 🌏
URL pour la participation: https://icdc-caissedesdepots.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_IhENfoN7_s 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-10 📅
Date limite de soumission: 2023-09-11 📅
Date de publication: 2023-08-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 155-494452
Numéro JO-S: 155
Informations complémentaires
le marché est un marché de conception réalisation. Il comprend un prix forfaitaire pour les prestations intellectuelles + moe et un prix forfaitaire pour les travaux. Le délai d'exécution de l'ensemble des études et travaux est une durée de 7 mois maximum à compter de la notification du marché. La phase de parfait achèvement est d'une durée de 12 mois à partir de la réception des travaux
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
travaux d'aménagement d'un immeuble de bureaux à Bagneux pour ICDC dans le cadre de son projet "Nouvel R"
Durée de l'accord: 19 mois
Description des options:
en cours d'exécution du présent marché, ICDC se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire du présent marché et ce conformément à l'article R 2122-7 du Code de la commande publique.- Modification de l'accord cadre en cours d'exécution : Toutes les modifications de l'accord cadre se feront dans les termes des articles R2194-1 et suivants du Code de la commande publique.Prestations supplémentaires : En cours d'exécution du présent marché, ICDC se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations supplémentaires par le Titulaire du présent marché. Cette possibilité devra respecter des conditions énoncées à l'article R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique
Afficher plus
Informations complémentaires:
le marché est un marché de conception réalisation. Il comprend un prix forfaitaire pour les prestations intellectuelles + moe et un prix forfaitaire pour les travaux. Le délai d'exécution de l'ensemble des études et travaux est une durée de 7 mois maximum à compter de la notification du marché. La phase de parfait achèvement est d'une durée de 12 mois à partir de la réception des travaux
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: bagneux

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1. Une lettre de candidature (imprimé Dc1 ou équivalent), mentionnant clairement la composition du groupement le cas échéant et comportant la déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de concourir mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande Publique ;et pour chaque membre du groupement :2. La déclaration du candidat (imprimé Dc2) ou un document comportant les mêmes renseignements relatifs à la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article R.2143-9 du Code de la Commande Publique :o Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise ;o Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.O Pièces visées aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7, D. 8254-2 ou D. 8254-4 du code du travail ; o Lorsque son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il relève d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;- une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.- RIB
Afficher plus
Situation économique et financière:
ola déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux et les prestations intellectuelles objet du marché des trois derniers exercices disponibles ; ola déclaration appropriée de banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
4.les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise (conformément à l'article R.2143-11 du Code de la Commande Publique et à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics) appréciées à travers ; pour chaque membre du GroupementOla déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;pour le mandataire a minima 3 références en Conception Réalisation d'opérations de complexité équivalentes exécutées au cours des 5 (cinq) dernières années indiquant :onom de l'opérationonom du maître d'ouvrageonom du représentant de la maîtrise d'oeuvreonature de la constructiononature des travaux exécutésosurface du(des) bâtiment(s)omontant des travauxodélais des travauxces 3 références pourront idéalement être présentées sous forme graphique sur un format A4 (1feuille unique)pour le representant de la maitrise D'Oeuvre A minima 3 références d'opérations de complexité équivalentes exécutées au cours des 5 (cinq) dernières années indiquant :onom de l'opérationonom du maître d'ouvrageonature de la mission confiéeonature de la constructiononature des travaux exécutésosurface du(des) bâtiment(s)omontant des travauxodélais des travauxces 3 références pourront idéalement être présentées sous forme graphique sur un format A4 (1feuille unique)pour les autres membres de la maitrise D'Oeuvre A minima 3 références d'opérations de complexité équivalentes exécutées au cours des 5 (cinq) dernières années indiquant :onom de l'opérationonom du maître d'ouvrageonature de la mission confiéeonature de la constructiononature des travaux exécutésosurface du(des) bâtiment(s)omontant des travauxodélais des travauxces 3 références pourront idéalement être présentées sous forme graphique sur un format A4 (1feuille unique)les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
le candidat présentera des capacités techniques et professionnelles en conception et réalisation de bâtiment de taille et de destination comparable couvrant les domaines d'intervention suivants :-Travaux de bâtiment tous corps d'état-architecture d'intérieur de type Space planning-ingénierie tous corps d'état avec a minima :ofluides CvcOcourants Forts et faiblesocoordination Ssi-Ingénierie acoustique-ingénierie environnementale type HQE et/ou qeb / Breeam
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
- les modalités de financement : financé sur les ressources propres ICDC - les modalités de paiement : paiement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par ICDC, par virement bancaire. - La forme du groupement n'est pas imposé, toutefois en cas de groupement conjoint le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 4
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Gie informatique
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://icdc-caissedesdepots.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://icdc-caissedesdepots.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_IhENfoN7_s 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/outils/outilsLogiciels.action?selectedMenu=outils&tp=1691563945526 🌏

Référence
Informations complémentaires
etendu des prestations du marché : Le présent marché, a pour objet la réalisation des études de conception et l'exécution des travaux de construction pour l'opération d'aménagement d'un immeuble de bureaux à BAGNEUX, le " Projet nouvel r L'Immeuble concerné est l'immeuble NETWORK 2 qui s'inscrit dans le nouvel écoquartier Victor Hugo.Il s'agit d'un site d'environ 16 000 mètres carrés réceptionné en 2023.Les bureaux sont soumis au Code du Travail.Avant le déménagement du futur preneur CDC Informatique, il est prévu des travaux d'aménagement du RDC au R+9 ainsi que des travaux ponctuels aux sous-sols (par exemple pour permettre la pose d'écrans).Le bâtiment est soumis à des règlementations thermiques visant à obtenir les certifications dont la liste et les niveaux respectifs sont mentionnés dans le CcapLes catégories de travaux à réaliser sont : Logistique, installations de chantier / Douches et sanitaires pmr / Cloisons - menuiseries intérieures/ Planchers surélevés / Plafonds suspendus/ Cloisons amovibles / Sols souples / Peinture - wall paper / Agencement / Signalétique - vitrophanie / Eclairage décoratif / cvc - plomberie / Courants Forts / vdi / Sûreté/ ssi / gtb / Décoration florale artificiellela consultation se déroule en deux phases : une phase candidature et une phase offre. A titre purement informatif, afin que les candidats puissent prendre la mesure du contenu et de l'étendu des prestations et travaux à réaliser, le pouvoir adjudicateur met à disposition le projet de DCE qui sera remis aux candidats admis dans la phase offre. ICDC alerte les candidats sur le fait que ces documents sont communiqués à titre indicatif et que s'ils font partie des candidats admis à remettre une offre, seul le DCE transmis lors de cette phase fera foi. Toutefois, afin de faciliter la lecture des candidats, les modifications apportées entre le DCE transmis dans la phase candidature et le DCE transmis dans la phase offre aux candidats admis à remettre une offre seront mises en évidence par Icdc.Le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre est de 4. Les critères de jugement des candidatures sont précisés au règlement de candidature.durée de validité des offres : 180 joursles candidatures seront remises sous format électronique. Les candidatures doivent impérativement être transmises sous format électronique via le profil acheteur Achatpublic à cette adresse :www.achatpublic.com. La totalité des documents électroniques constituant la candidature du candidat est à remettre avant la date et l'heure limites de réception des candidatures indiquées sur la page de garde du règlement de candidature. Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l'accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre. Nous vous conseillons de prévoir un délai raisonnable pour les différentes étapes liées à la transmission de vos candidatures afinde respecter la date et heure limites de réception des candidatures. Afin de garantir l'égalité de traitement des candidats, toute candidature électronique dont l'horodatage délivré par la plateforme www.achatpublic.com est postérieur à l'horaire limite de réception des plis de cette même plateforme sera automatiquement considérée comme hors délai. Seule l'heure de fin de réception fait foi.tout dépôt sur une adresse électronique autre que celles indiquées ci-dessus est nul et non avenu. Aucune candidature présentée sous format papier ne pourra être acceptée
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal de Grande Instance de Créteil
Adresse postale: rue Louis Pasteur Vallery Radot
Commune postale: Créteil
Code postal: 94000
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tribunal-judiciaire-de-creteil 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
voies et délais des recours dont dispose le candidat :? Référé précontractuel prévu aux articles 2 à 4 de l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;? Référé contractuel prévu aux articles 11 à 14 de l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Afficher plus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 155-494452 (2023-08-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine Val-de-Marne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux de parachèvement de bâtiment Services d'architecture, services de...