>_La présente consultation concerne le marché de Travaux préparatoires de dépose de lignes aériennes de contact trolleybus dans le cadre de l'opération T9.L'Objet des travaux est le suivant :>Dépose de Lac trolley et de poteaux de supports existants,>réalisation de tranchées et de forages dirigés,>réalisation de massifs provisoires et définitifs pour des supports de lignes aériennes de contact trolleybus,>tirage de câbles d'injection et raccordements>_le délai d'exécution du marché est de 26 mois (y compris la période de préparation de chantier de 2 mois) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparationla date prévisionnelle de début d'exécution est envisagée au mois de novembre 2023
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-08.
L'appel d'offres a été publié le 2023-07-20.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2023-07-20) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de caténaires
Numéro de référence: 23m0133
Brève description:
“>_La présente consultation concerne le marché de Travaux préparatoires de dépose de lignes aériennes de contact trolleybus dans le cadre de l'opération...”
Brève description
>_La présente consultation concerne le marché de Travaux préparatoires de dépose de lignes aériennes de contact trolleybus dans le cadre de l'opération T9.L'Objet des travaux est le suivant :>Dépose de Lac trolley et de poteaux de supports existants,>réalisation de tranchées et de forages dirigés,>réalisation de massifs provisoires et définitifs pour des supports de lignes aériennes de contact trolleybus,>tirage de câbles d'injection et raccordements>_le délai d'exécution du marché est de 26 mois (y compris la période de préparation de chantier de 2 mois) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparationla date prévisionnelle de début d'exécution est envisagée au mois de novembre 2023
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de caténaires📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de caténaires📦 Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: sytral
Adresse postale: 21 Boulevard Marius Vivier Merle, Cs 63815
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.sytral.fr🌏
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr📧
Téléphone: +33 472845800📞
Fax: +33 478531284 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info🌏
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-07-20 📅
Date limite de soumission: 2023-09-08 📅
Date de publication: 2023-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 141-452116
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info ->_Le règlement de la consultation apporte toutes les informations complémentaires au présent avis.>_ Le critère "Valeur technique" est décomposé en 3 sous-critères comme suit :*Sous-Critère 2.1 (Sct2.1) : Organisation, moyens humains et matériels dédiés au chantier en adéquation avec le délai du marché et les contraintes définies au CCTP : 30%*sous-critère 2.2 (Sct2.2) : Méthodologie de réalisation des travaux au regard des conditions particulières d'exécution : 40%*sous-critère 2.3 (Sct2.3) : Planning et phasage prévisionnel d'exécution en adéquation avec les moyens affectés (matériels et humains) et les contraintes de réalisation pour l'intégralité du marché : 30%>_selon lesdispositions de l'article R2143-4 du CCP, l'acheteur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d'un DUME (document unique de marché européen) en lieu et place de l'ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs capacités.Dans ce cas, il est précisé que l'acheteur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.Les candidats pourront candidater avec un DUME en suivant les instructions figurant en annexe du règlement de la consultation
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 141-452116 (2023-07-20)
Informations complémentaires (2023-08-28) Objet Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-08-28 📅
Date limite de soumission: 2023-09-15 📅
Date de publication: 2023-09-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 168-525481
Se réfère à l'avis: 2023/S 141-452116
Numéro JO-S: 168
Source: OJS 2023/S 168-525481 (2023-08-28)
Avis d'attribution de marché (2024-01-08) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 793444.12 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: sytral Mobilités
Référence Dates
Date d'envoi: 2024-01-08 📅
Date de publication: 2024-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 009-019729
Numéro JO-S: 9
Informations complémentaires
“dans le respect des règles relatives au secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et...”
dans le respect des règles relatives au secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le contrat pourra être consulté sur demande aux coordonnées de l'organisme acheteur telles qu'indiquées au présent avis d'attribution
Afficher plus
Source: OJS 2024/S 009-019729 (2024-01-08)