marché de travaux pour la réalisation de la signalisation et des dispositifs de retenue de l'opération de l'échangeur du Rondeau. Les prestations concernent notamment la mise en oeuvre de la signalisation verticale et horizontale et la fourniture et l'installation des dispositifs de retenue
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-10-16.
L'appel d'offres a été publié le 2023-09-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“rn87 - réaménagement de l'échangeur du Rondeau - dispositifs de retenue et signalisation
dreal-map-2023-rondeau-drsig”
Produits/services: Installation de signalisation routière📦
Brève description:
“marché de travaux pour la réalisation de la signalisation et des dispositifs de retenue de l'opération de l'échangeur du Rondeau. Les prestations concernent...”
Brève description
marché de travaux pour la réalisation de la signalisation et des dispositifs de retenue de l'opération de l'échangeur du Rondeau. Les prestations concernent notamment la mise en oeuvre de la signalisation verticale et horizontale et la fourniture et l'installation des dispositifs de retenue
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Installation de signalisation routière📦
Lieu d'exécution: Isère🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: grenoble et Echirolles dans le département de l'isère (38)
Description du marché:
“les prestations concernent notamment les études d'exécution et contrôles techniques des structures de type potence et portique ; la fourniture et la mise en...”
Description du marché
les prestations concernent notamment les études d'exécution et contrôles techniques des structures de type potence et portique ; la fourniture et la mise en place de la signalisation directionnelle et de police ; la réalisation de la signalisation horizontale ; la fourniture et la pose des dispositifs de retenue métalliques ; la fourniture et la pose d'atténuateurs de chocs et autres dispositifs de sécurité
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“La valeur technique (VT) des prestations, appréciée au regard des sous-critères suivants”
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no1 : Pertinence de l'organisation générale de l'entreprise pour effectuer les travaux”
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no2 : Pertinence de la méthodologie pour réaliser les travaux selon les contraintes du site et assurer la sécurité”
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no3 : Pertinence du programme d'exécution des travaux pour respecter les délais”
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 32
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, après passation...”
Description des options
le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, en application de...”
Informations complémentaires
le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché, en application de l'article R.2122-7 du Ccp.Les prestations intègrent un délai distinct relatif à la pose des potences et portiques sur la Rn87 (ensembles 4-5-2/9-3/8, PPV et mat caméra) avant la période de marche à blanc
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- les documents et renseignements mentionnés aux articles R 2143-3 et R 2142-1 à 14 du code de lacommande publique. À cet effet, le candidat utilisera les...”
Liste et brève description des conditions
- les documents et renseignements mentionnés aux articles R 2143-3 et R 2142-1 à 14 du code de lacommande publique. À cet effet, le candidat utilisera les formulaires Dc1 et Dc2 " dernières versions à jour"téléchargeables sur le site http://www.economie.gouv.fr (daj / Formulaires - marchés publics) ;- la forme juridique du candidat ;- en cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire,- les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le caséchéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché ;- en cas de sous-traitance le formulaire Dc4 " dernière versions à jour" téléchargeable sur le site http://www.economie.gouv.fr (daj / Formulaires - marchés publics)
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels parattestation conforme à l'arrêté du 5 janvier 2016
“ca annuel minimal de 2 M euro(s) HT sur les 3 dernières années. Dans le cas d'un groupement, ce CA annuel minimal sera apprécié au regard du global annuel...”
ca annuel minimal de 2 M euro(s) HT sur les 3 dernières années. Dans le cas d'un groupement, ce CA annuel minimal sera apprécié au regard du global annuel cumulé de l'ensemble des membres du groupement
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“a - expérience :La présentation d'une liste des travaux équivalents en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations...”
Liste et brève description des critères de sélection
a - expérience :La présentation d'une liste des travaux équivalents en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le maître d'ouvrage, le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonnefinb - capacités professionnelles :- l'Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que ceux du marché ;- les certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants fondés sur les normes européennes;c - capacités techniques :- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des3 dernières années ;- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché public
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles): sans objet
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“le marché prévoit des clauses environnementales comme conditions particulières d'exécution”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-10-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Conditions d'ouverture des offres: 2023-10-16
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): l'Ouverture se fait en ligne, elle n'est pas ouverte au public
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“le financement des travaux (104,4 Meuro(S)) est assuré par le contrat de plan État-Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2015-2020, prolongé jusqu'à...”
le financement des travaux (104,4 Meuro(S)) est assuré par le contrat de plan État-Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2015-2020, prolongé jusqu'à fin 2022. Les participations sont définies comme suit :- etat : 48,7 Meuro(S)- région : 6 Meuro(S)- conseil Départemental : 21,1 Meuro(S)- grenoble Alpes Métropole : 28,6 Meuro(S)Une avance sera accordée au titulaire, co-traitants et sous-traitants, sauf indication contraire dans l'acted'engagement ou l'acte spécial de sous-traitance, à hauteur de 25 %.Le taux est porté à 30% si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME ;Les prix seront révisables ;Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde ;Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours ;Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur chaque paiement.une visite obligatoire sera effectuée par les candidats en phase consultation. Un rapport de visite sera joint à l'offre des candidats.la durée prévisionnelle du marché indiquée dans le présent avis est de 38 mois. Elle comprend une période depréparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 36 mois
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lyon Palais des Juridictions administratives
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 3
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L551-1 du Code de Justice Administrative) ,-...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
- référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L551-1 du Code de Justice Administrative) ,- référé contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative),- recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'infructuosité (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative),- recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.ce tribunal peut être saisi par voie dématérialisée par le dépôt d'une requête sur le site www.telerecours.fr
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Lyon Palais des Juridictions administratives
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 3
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2023/S 171-536461 (2023-09-01)
Informations complémentaires (2023-10-04)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 171-536461
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2023-10-16 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-10-26 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2023-10-16 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-10-26 📅
L'heure: 14:00
Source: OJS 2023/S 194-606265 (2023-10-04)