Relance du marché de travaux de réhabilitation énergétique de 2 immeubles de 19 logements au 130 avenue de la république et d'un immeuble de 11 logements au 26 route de Corbeil - Montgeron (91230)
La consultation porte sur des travaux de réhabilitation énergétique de 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'1 immeuble de 11 logements situé à Montgeron 2 (26 route de Corbeil) - 91230. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les C.C.T.P. et dans l'ensemble des pièces techniques. Le marché est alloti en 4 lots techniques. Les lots du marché sont traités à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Les candidats du lot n°3 enveloppe extérieure doivent obligatoirement chiffrer la Pse bandes stériles gravillonnées en pied de façades. La visite des sites est obligatoire sous peine du rejet de l'offre selon les modalités fixées dans le Rc. Le marché intègre un volet d'insertion des publics en difficulté sociale ou professionnelle
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-05.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-12.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Relance du marché de travaux de réhabilitation énergétique de 2 immeubles de 19 logements au 130 avenue de la république et d'un immeuble de 11 logements au...”
Titre
Relance du marché de travaux de réhabilitation énergétique de 2 immeubles de 19 logements au 130 avenue de la république et d'un immeuble de 11 logements au 26 route de Corbeil - Montgeron (91230)
T/2023/03/Dev
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La consultation porte sur des travaux de réhabilitation énergétique de 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'1...”
Brève description
La consultation porte sur des travaux de réhabilitation énergétique de 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'1 immeuble de 11 logements situé à Montgeron 2 (26 route de Corbeil) - 91230. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les C.C.T.P. et dans l'ensemble des pièces techniques. Le marché est alloti en 4 lots techniques. Les lots du marché sont traités à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Les candidats du lot n°3 enveloppe extérieure doivent obligatoirement chiffrer la Pse bandes stériles gravillonnées en pied de façades. La visite des sites est obligatoire sous peine du rejet de l'offre selon les modalités fixées dans le Rc. Le marché intègre un volet d'insertion des publics en difficulté sociale ou professionnelle
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 130 Avenue De La Republique et 26 Route De Corbeil 91230 - Montgeron
Description du marché:
“Le lot 1 a pour objet l'exécution des travaux d'électricité des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'un...”
Description du marché
Le lot 1 a pour objet l'exécution des travaux d'électricité des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'un immeuble de 11 logements situé à Montgeron 2 (26 route de Corbeil) à Montgeron (91230).
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) commun aux 4 lots et celui propre au lot 1.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les candidats du lot n°3 enveloppe extérieure doivent obligatoirement chiffrer la prestation supplémentaire éventuelle: bandes stériles gravillonnées en...”
Description des options
Les candidats du lot n°3 enveloppe extérieure doivent obligatoirement chiffrer la prestation supplémentaire éventuelle: bandes stériles gravillonnées en pied de façades.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage et ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Le lot 2 a pour objet l'exécution des travaux de chauffage et ventilation des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République)...”
Description du marché
Le lot 2 a pour objet l'exécution des travaux de chauffage et ventilation des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'un immeuble de 11 logements situé à Montgeron 2 (26 route de Corbeil) à Montgeron (91230).
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) commun aux 4 lots et celui propre au lot 2
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Enveloppe extérieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Le lot 3 a pour objet l'exécution des travaux d'enveloppe extérieur des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et...”
Description du marché
Le lot 3 a pour objet l'exécution des travaux d'enveloppe extérieur des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'un immeuble de 11 logements situé à Montgeron 2 (26 route de Corbeil) à Montgeron (91230).
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) commun aux 4 lots et celui propre au lot 3
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Second oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Menuiserie pour la construction📦
Description du marché:
“Le lot 4 a pour objet l'exécution des travaux de second oeuvre des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'un...”
Description du marché
Le lot 4 a pour objet l'exécution des travaux de second oeuvre des 2 immeubles de 19 logements situés à Montgeron 1 (130 avenue de la République) et d'un immeuble de 11 logements situé à Montgeron 2 (26 route de Corbeil) à Montgeron (91230).
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) commun aux 4 lots et celui propre au lot 4
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“- Lot n°1 : Electricité : Qualifelec E1 - C2 (ou équivalent)
- Lot n°2 : Chauffage et ventilation : Qualibat 5433 Ventilation - Technicité supérieure (ou...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
- Lot n°1 : Electricité : Qualifelec E1 - C2 (ou équivalent)
- Lot n°2 : Chauffage et ventilation : Qualibat 5433 Ventilation - Technicité supérieure (ou équivalent)
- Lot n°3 : Enveloppe extérieure :
travaux de Desamiantage : Qualification Ss3 et Ss4 (ou équivalent)
travaux de Gros oeuvre : Qualibat 2141- Transformation De Maconnerie (technicité courante) - Qualibat 2111- Maconnerie Et Ouvrages Beton Arme (technicité courante) (ou équivalent)
travaux de Couverture : Qualibat 3132 - Ardoises (technicité confirmée) - Qualibat 3143 - Fenetres De Toit (ou équivalent)
travaux de Couverture : Qualibat 3211 - Etancheite En Materiaux Bitumeux En Feuilles (technicité courante) - Qualibat 3242 - Etancheite Liquide - Sel (technicité confirmée) (ou équivalent)
travaux de Ravalement - Ite : Qualibat 7132 - Isolation Thermique Par L'Exterieur (technicité confirmée) - Qualibat 6111 - Peinture - Ravalement (technicité courante) (ou équivalent)
travaux de Menuiseries Exterieures : Qualibat 3541 - Fabrication Et Pose De Menuiseries Exterieures En Pvc (technicité courante) - Qualibat 3531 - Fabrication Et Pose De Menuiseries Exterieures En Acier (technicité courante) - Qualibat 4512 - Fourniture Et Pose De Volets, Stores - Collectif
travaux de Mettalerie - Serrurerie : Qualibat 4411 - Travaux De Metallerie (technicité courante) - Qualibat 4542 - Fabrication Et Pose De Portes Et Portails - Collectif (ou équivalent)
- Lot n°4 : Second oeuvre :
travaux de Menuiseries Interieures : Qualibat 4112 - Fourniture Et Pose De Menuiseries Interieures Bois (ou équivalent)
travaux de Cloisons Doublages Isolation : Qualibat 4131 - Plaques De Platre (technicité courante) - Qualibat 7121 - Isolation Thermique Et Acoustique Par Soufflage (ou équivalent)
travaux de Carrelage - Faience : Qualibat 6311 - Carrelages - Revetements (technicité courante) - Qualibat 6323 - Carrelages - Travaux D'Etancheite (ou équivalent)
travaux de Peinture : Qualibat 6111 - Peinture Et Ravalement (technicité courante) (ou équivalent)
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-05
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-05-05
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2023/S 075-225705 (2023-04-12)
Informations complémentaires (2023-04-20)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 075-225705
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-05-05 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-05-12 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 05.05.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 12.05.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 081-243590 (2023-04-20)
Informations complémentaires (2023-05-03)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-05-12 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-05-24 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 05.05.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 24.05.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 089-274714 (2023-05-03)