Avis de marché (2023-10-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Area.
Numéro d'enregistrement national: 70202787100111
Adresse postale: 22D, avenue Lionel Terray
Commune postale: Jonage
Code postal: 69330
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact:
“Direction des Opérations - Service Chaussées, Bâtiments et Aires - Pôle Bâtiment, M. Thierry VALLEMONT, responsable d'opérations.”
Téléphone: +33 426684607📞
Courrier électronique: thierry.vallemont@aprr.fr📧
Région: Rhône🏙️
URL: http://www.aprr.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://aprr.achatpublic.com🌏 Communication
URL des documents: https://aprr.achatpublic.com🌏
URL de participation: https://aprr.achatpublic.com🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société concessionnaire d'autoroutes.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe.
BPC001539
Produits/services: Travaux de transformation de bâtiments📦
Brève description:
“Travaux de réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe situé sur l'autoroute A48. Les travaux sont divisés en huit (8) lots tels que...”
Brève description
Travaux de réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe situé sur l'autoroute A48. Les travaux sont divisés en huit (8) lots tels que définis ci-dessous : -Lot n°1 : Terrassement - VRD - Gros oeuvre - Curage - Espaces verts, -Lot n°2 :Façades, -Lot n°3 - Menuiserie extérieure aluminium, -Lot n°4 - Serrurerie - Charpente métallique - Auvent métallique, -Lot n°5 : Menuiserie intérieure, -Lot n°6 : Plâtrerie - Faux plafond - Revêtement de sol - Peinture, Nettoyage -Lot n°7 : Electricité CFO et CFA, -Lot n°8 :Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie - Sanitaires.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1 - Terrassement VRD - Gros Oeuvre - Curage - Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de transformation de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Isère🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Département de l'Isère (38) - Autoroute A.48.
Description du marché:
“Les travaux porteront notamment sur la réalisation deterrassement, de la démolition, de la réalisation de fondations, création d'ouverture et d'unnouvel...”
Description du marché
Les travaux porteront notamment sur la réalisation deterrassement, de la démolition, de la réalisation de fondations, création d'ouverture et d'unnouvel aménagement extérieur au bâtiment.A titre indicatif, la surface de bureau à traiter est d'environ 300 m2.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 176
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation des prestations...”
Description des options
Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation des prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, application de l'article R2122-7 du code de la commande publique.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 56 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 176 jours calendaires.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 2 - Façades
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Département de l'Isère - Autoroute A.48.
Description du marché:
“Les travaux porteront sur la réfection en peinture del'ensemble des façades actuelles.A titre indicatif, la surface à traiter en peinture est de 420 m2.”
Durée de l'accord: 30
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 30 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit son démarrage.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 3 - Menuiserie extérieure aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur le changement de l'ensemble des menuiseries extérieures.A titre indicatif, environ 70 fenêtres et portes à changer.”
Durée de l'accord: 77
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 65 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 77 jours calendaires.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4 - Serrurerie - Charpente métallique - Auvent métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur de la modification et de la création d'une nouvelle charpente métallique support d'un auvent.Les travaux de serrurerie sont...”
Description du marché
Les travaux porteront sur de la modification et de la création d'une nouvelle charpente métallique support d'un auvent.Les travaux de serrurerie sont également prévus dans ce lot.A titre indicatif, le tonnage de la charpente métallique est d'environ de 2000 kg., les travaux deserrurerie porteront essentiellement sur la création d'un escalier métallique avec garde-corps.
Afficher plus
Durée de l'accord: 147
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 35 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 147 jours calendaires.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 5 - Menuiserie intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries intérieures et de l'agencement suite à la redistribution des bureaux.A titre indicatif, la surface...”
Description du marché
Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries intérieures et de l'agencement suite à la redistribution des bureaux.A titre indicatif, la surface de bureau à traiter est d'environ 300 M2.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 6 - Plâtrerie - Faux plafond - Revêtement de sol - Peinture - Nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur de la redistribution des cloisons, pose de faux plafonds, le changement des sols et le nettoyage des surfaces en fin de chantier.A...”
Description du marché
Les travaux porteront sur de la redistribution des cloisons, pose de faux plafonds, le changement des sols et le nettoyage des surfaces en fin de chantier.A titre indicatif, la surface de bureau à traiter est d'environ 300 m2.
Afficher plus
Durée de l'accord: 98
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 80 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 98 jours calendaires.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 7 - Electricité CFO et CFA
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur de la redistribution descourants forts et faibles avec adaptation selon nouvelle configuration des locaux.A titre indicatif, la...”
Description du marché
Les travaux porteront sur de la redistribution descourants forts et faibles avec adaptation selon nouvelle configuration des locaux.A titre indicatif, la surface de bureau réhabilité est d'environ 300 m2.
Afficher plus
Durée de l'accord: 172
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois.Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 121 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 172 jours calendaires.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 8 - Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie - Sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur la reprise de toutes lesdistributions de chauffage, climatisation, ventilation VMC, plomberie sanitaires et lerenouvèlement de la...”
Description du marché
Les travaux porteront sur la reprise de toutes lesdistributions de chauffage, climatisation, ventilation VMC, plomberie sanitaires et lerenouvèlement de la pompe à chaleur.A titre indicatif, la surface de bureau à rénover est d'environ 300 m2.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) Lettre de candidature - désignation du mandataire par ses co-traitants (DC1).2) Les pouvoirs établis au profit des personnes habilitées à engager...”
Liste et brève description des conditions
1) Lettre de candidature - désignation du mandataire par ses co-traitants (DC1).2) Les pouvoirs établis au profit des personnes habilitées à engager l'opérateur économique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2) à compléter notamment à la rubrique F1 (chiffre d'affaires HT global et relatif...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2) à compléter notamment à la rubrique F1 (chiffre d'affaires HT global et relatif aux prestations objet de la procédure, pour les 3 dernières années) ou documents équivalents; 2) La preuve d'une assurance des risques professionnels pertinente. S'il dispose déjà d'un compte, le candidat doit déposer cette pièce sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par le groupe APRR, à l'adresse suivante :https://declarants.eattestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html. Sinon, il peut déposer le document dans son pli.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 2) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;3) Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché ;4) Des certificats de qualification professionnelle. La capacité du candidat peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent (par exemple par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat), ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Copie conforme du certificat valable pour l'année en cours attestant la classification et la qualification de l'O.P.Q.C.B. ou équivalent, pour laquelle il...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Copie conforme du certificat valable pour l'année en cours attestant la classification et la qualification de l'O.P.Q.C.B. ou équivalent, pour laquelle il intervient :-Lot 1 : Qualibat : 1111 et 1142 et 1161 et 1311 et 2111.-Lot 2 : Qualibat : 6121.-Lot 3 : Qualibat : 3512 et 3522.-Lot 4 : Qualibat : 2411 et 3181 et 3811 et 4421.-Lot 5 : Qualibat : 4322 et 4341 et 4362.-Lot 6 : Qualibat : 4131 et 4211 et 6111 et 6611et 7122.-Lot 7 : QUALIFELEC Courants forts et courants faibles.-Lot 8 : Qualibat : 5111 et 5231 et 5311 ; Qualipac, Attestation de capacité : manipulation des fluides frigorigènes.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-12-01
14:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-12-01
15:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Saint Apollinaire
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): La séance d'ouverture n'est pas publique.
“Le présent avis est rédigé et publié en français.Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur...”
Le présent avis est rédigé et publié en français.Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) : -La remise des documents mentionnés au paragraphe "Conditions de participation" est obligatoire. La Société demandera également les pièces suivantes au seul soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché, -Les certificats fiscaux et sociaux,-Les attestations d'assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale,-Les documents relatifs à la lutte contre le travail dissimulé et à la fraude aux travailleurs détachés. Le marché ne pourra être attribué à ce soumissionnaire que si celui-ci produit dans le délai imparti les documents mentionnés ci-dessous. La Société élimine tout candidat faisant l'objet d'une interdiction de soumissionner à un marché public en application des dispositions des articles du Code de la commande publique (L2141-1 à L2141-6-1 pour les exclusions de plein droit et L2141-7 à L2141-11 pour les exclusions à l'appréciation de l'acheteur). Sur la base des critères suivants, tout candidat qui ne démontre pas posséder les capacités et garanties financières, professionnelles et techniques manifestement suffisantes pour obtenir le marché sera être rejeté. Critères de sélection des candidats :- Capacités économiques et financières suffisantes,- Garanties professionnelles suffisantes,- Capacités techniques suffisantes.Visite facultative : Les soumissionnaires peuvent visiter le site, pour ce faire, ils devront contacter par mail T. Vallemont (tierry.vallemont@aprr.fr) et B. DUBUGET (b.dubuget@oxygen-architecture.fr). La demande devra être faite au minimum dix (10) jours avant la date de remise des offres. La date sera imposée par la Société compte tenu des contraintes liées au site.Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidatssurhttps://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.Le groupement retenu sera, au choix de ce dernier, soit un groupement solidaire soit un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire.Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature (par lot, le cas échéant), soit en tant que candidate unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. En cas de consultation allotie, l'interdiction de candidature multiple se vérifie lot par lot.La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise.La composition d'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans les cas prévus dans le Code de la commande publique.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Lyon,
Adresse postale: 67, rue Servient,
Commune postale: Lyon cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012📞
Fax: +33 472607238 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voirie routière.
Source: OJS 2023/S 212-668283 (2023-10-31)
Avis d'attribution de marché (2024-06-27) Objet Champ d'application du marché
Titre: Réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe
Reference number: BPC001539
Brève description:
“Travaux de réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe situé sur l'autoroute A48. Les travaux sont divisés en huit (8) lots tels que...”
Brève description
Travaux de réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe situé sur l'autoroute A48. Les travaux sont divisés en huit (8) lots tels que définis ci-dessous :
-Lot n°1 : Terrassement - VRD - Gros œuvre - Curage - Espaces verts,
-Lot n°2 :Façades,
-Lot n°3 - Menuiserie extérieure aluminium,
-Lot n°4 - Serrurerie - Charpente métallique - Auvent métallique,
-Lot n°5 : Menuiserie intérieure,
-Lot n°6 : Plâtrerie - Faux plafond - Revêtement de sol - Peinture, Nettoyage
-Lot n°7 : Electricité CFO et CFA,
-Lot n°8 : Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie - Sanitaires.
Afficher plus
Type de contrat: works
Valeur totale du marché (hors TVA): 615677.47 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Les travaux porteront notamment sur la réalisation de terrassement, de la démolition, de la réalisation de fondations, création d'ouverture et d'un nouvel...”
Description du marché
Les travaux porteront notamment sur la réalisation de terrassement, de la démolition, de la réalisation de fondations, création d'ouverture et d'un nouvel aménagement extérieur au bâtiment. A titre indicatif, la surface de bureau à traiter est d'environ 300 m2.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 56 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 176 jours calendaires.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur la réfection en peinture de l'ensemble des façades actuelles. A titre indicatif, la surface à traiter en peinture est de 420 m2.”
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 30 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit son démarrage.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur le changement de l'ensemble des menuiseries extérieures. A titre indicatif, environ 70 fenêtres et portes à changer.”
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 65 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 77 jours calendaires.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur de la modification et de la création d'une nouvelle charpente métallique support d'un auvent. Les travaux de serrurerie sont...”
Description du marché
Les travaux porteront sur de la modification et de la création d'une nouvelle charpente métallique support d'un auvent. Les travaux de serrurerie sont également prévus dans ce lot. A titre indicatif, le tonnage de la charpente métallique est d'environ de 2000 kg., les travaux de serrurerie porteront essentiellement sur la création d'un escalier métallique avec garde-corps.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 35 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 147 jours calendaires.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries intérieures et de l'agencement suite à la redistribution des bureaux. A titre indicatif, la...”
Description du marché
Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries intérieures et de l'agencement suite à la redistribution des bureaux. A titre indicatif, la surface de bureau à traiter est d'environ 300 M2
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur de la redistribution des cloisons, pose de faux plafonds, le changement des sols et le nettoyage des surfaces en fin de chantier....”
Description du marché
Les travaux porteront sur de la redistribution des cloisons, pose de faux plafonds, le changement des sols et le nettoyage des surfaces en fin de chantier. A titre indicatif, la surface de bureau à traiter est d'environ 300 m2
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 80 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 98 jours calendaires.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur de la redistribution des courants forts et faibles avec adaptation selon nouvelle configuration des locaux. A titre indicatif, la...”
Description du marché
Les travaux porteront sur de la redistribution des courants forts et faibles avec adaptation selon nouvelle configuration des locaux. A titre indicatif, la surface de bureau réhabilité est d'environ 300 m2.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours...”
Informations complémentaires
Les travaux de l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de six mois. Le délai d'exécution comprend :- Une période de préparation de 30 jours calendaires, non comprise dans le délai d'exécution des travaux, - Une période d'exécution des travaux de 121 jours calendaires. Cette période sera réalisée de manière discontinue sur une période globale de 172 jours calendaires.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007
Description
Description du marché:
“Les travaux porteront sur la reprise de toutes les distributions de chauffage, climatisation, ventilation VMC, plomberie sanitaires et le renouvèlement de...”
Description du marché
Les travaux porteront sur la reprise de toutes les distributions de chauffage, climatisation, ventilation VMC, plomberie sanitaires et le renouvèlement de la pompe à chaleur. A titre indicatif, la surface de bureau à rénover est d'environ 300 m2.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 24W36 - LOT 1
Date de conclusion du contrat: 2024-06-05 📅
Titre: Lot 1 - Terrassement VRD - Gros Œuvre - Curage - Espaces verts : Réhabilitation du bâtiment du péage de la barrière de Voreppe
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 66412.82 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Mrb
Numéro d'enregistrement national: 41855016600031
Adresse postale: 1 rue de Gare
Code postal: 38950
Commune postale: Saint martin le vinoux
Région: Isère🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: assistance@mrb.fr📧
Téléphone: 0476681975📞
2️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 22472.08 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Gf facades
Numéro d'enregistrement national: 83240929600023
Adresse postale: 91, chemin de Roman
Code postal: 73420
Commune postale: Mery
Région: Savoie🏙️
Courrier électronique: contact@gf-73.fr📧
Téléphone: 0977365203📞
3️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 167897.1 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: C.p.b.
Numéro d'enregistrement national: 38357964600043
Adresse postale: 71, Avenue Jean Jaurès - BP 80
Code postal: 69922
Commune postale: OULLINS cedex
Région: Rhône🏙️
Courrier électronique: a.cacchioni@cpb-net.com📧
Téléphone: 0478515921📞
4️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 56075.95 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Adm metal
Numéro d'enregistrement national: 81897509600020
Adresse postale: 2 Impasse des Fontaines
Code postal: 26120
Commune postale: Chabeuil
Région: Drôme🏙️
Courrier électronique: contactadmmetal@gmail.com📧
Téléphone: 0983610419📞
5️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 43240.03 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Ribeaud menuiserie
Numéro d'enregistrement national: 72362003500011
Adresse postale: 470, rue Principale
Code postal: 38850
Commune postale: Charavines
Courrier électronique: contact@ribeaud-menuiserie.fr📧
Téléphone: 0476066013📞
6️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 73869.95 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Laye platrerie
Numéro d'enregistrement national: 30436722000023
Adresse postale: ZI - 6, rue des Iles
Code postal: 38420
Commune postale: Domene
Courrier électronique: contact@layeplatrerie.fr📧
Téléphone: 0476770096📞
7️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0007
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 79694.54 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Roiret espaces
Numéro d'enregistrement national: 50114589000023
Adresse postale: 196, Allée Alexandre Borodine
Code postal: 69792
Commune postale: Saint priest cedex
Courrier électronique: marie-anne.astoul@roiret.fr📧
Téléphone: 0472737373📞
8️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 105 745 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Lopez plomberie electricite
Numéro d'enregistrement national: 51519003100010
Adresse postale: 1, chemin des Crozes
Code postal: 38550
Commune postale: Le peage de roussillon
Courrier électronique: contact@lpe38.fr📧
Téléphone: 0474864232📞
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Numéro d'enregistrement national: 70202787100467
Téléphone: 0426684607📞
URL: http://www.aprr.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://aprr.achatpublic.com/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Body governed by public law
Activité principale
Economic and financial affairs
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67, rue Servient
Commune postale: LYON CEDEX 03
Région: Rhône🏙️
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr📧
Téléphone: 0472607012📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67, rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: LYON CEDEX 03
Région: Rhône🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr📧
Téléphone: 0472607012📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Ils figurent à l'article L122-20 du Code de la voirie routière”
Source: OJS 2024/S 125-384763 (2024-06-27)