réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, des façades de l'étage, verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du Centre d'exploitation de Pecquencourt

siden sian et ses régies noréade

réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, la rénovation des façades de l'étage et la verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du Centre d'exploitation de Pecquencourt

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-07-04. L'appel d'offres a été publié le 2023-05-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• siden sian et ses régies noréade

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-05-22	Avis de marché
2023-12-13	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-05-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 23 D 18 FP-ED
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de réfection 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: siden sian et ses régies noréade
Adresse postale: 23 avenue de la Marne CS 90101
Code postal: 59443
Commune postale: Wasquehal Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_F-5XWRK98R 🌏
Courrier électronique: marches@noreade.fr 📧
Téléphone: +33 320664423 📞
Fax: +33 320802522 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_F-5XWRK98R 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_F-5XWRK98R 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-22 📅
Date limite de soumission: 2023-07-04 📅
Date de publication: 2023-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 101-315652
Numéro JO-S: 101
Informations complémentaires

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 1 l'estimation est de 239 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 300 000 EUR 💰
Numéro du lot: 1
Brève description: démolition - gros-Oeuvre - carrelage - faïence - vRD
Valeur estimée hors TVA: 239 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 285 jours
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 1 l'estimation est de 239 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 2
Brève description: charpente - ossature bois
Valeur estimée hors TVA: 58 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 2 l'estimation est de 58 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 3
Brève description: etanchéité - bardage
Valeur estimée hors TVA: 214 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 3 l'estimation est de 214 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 4
Brève description: menuiseries extérieures
Valeur estimée hors TVA: 165 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 4 l'estimation est de 165 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 5
Brève description: menuiseries intérieures
Valeur estimée hors TVA: 55 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 5 l'estimation est de 55 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 6
Brève description: plâtrerie - isolation
Valeur estimée hors TVA: 100 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 6 l'estimation est de 100 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 7
Brève description: peinture - sol souple
Valeur estimée hors TVA: 38 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 7 l'estimation est de 38 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 8
Brève description: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Valeur estimée hors TVA: 344 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 8 l'estimation est de 344 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Numéro du lot: 9
Brève description: electricité - courants forts - courants faibles
Valeur estimée hors TVA: 87 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 9 l'estimation est de 87 000 euro(s) HT (montants non contractuels)

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

centre d'exploitation de Pecquencourt - 37 Rue d'estiennes d'orves - 59146 PECQUENCOURT

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent)- l'imprimé Dc4, (Dc4 version du 1er avril 2019 ou équivalent)les formulaires Dc1, Dc2 et le Dc4 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'economie, des Finances et de l'emploi à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.en application de l'article 3 de l'ordonnance no2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique, adoptée sur le fondement de l'article 11 de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ratifiée par la loi no2021-195 du 23 février 2021, le siden sian et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2023

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

il sera fait application des dispositions de l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (T.T.C.), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (T.T.C.) La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire. Le délai de garantie (dit " de parfait achèvement ") est d'une durée de 12 (douze) mois pour la totalité des ouvrages concernés. Garanties particulières. Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. Ou le C.C.A.P. Définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé à l'article 42.1 du C.C.A.P

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

le financement se fera par les budgets eau, assainissement et principal de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. Modalités de paiement : Le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la réception par le Maître d'oeuvre de la demande d'acompte mensuel ou du Décompte Général Définitif établi et transmis par l'entrepreneur. Intérêts moratoires : tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires Le montant sera calculé conformément aux décrets no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret no2018-1075 du 03 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, le mandataire sera solidaire

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-07-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20001759800034
Contact
Point de contact: M. le président du SIDEN SIAN
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_F-5XWRK98R 🌏
URL de l’outil de passation des marchés: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_F-5XWRK98R 🌏

Référence
Informations complémentaires

la présente consultation est organisée sur Appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article R2124-2 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur Appel d'offres Ouvert passée en application des articles R2161-2, R2161-3,R2161-4 et R2161-5 et 68 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.1)durée d'exécution du marché : 9.5 (neuf et demie) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution élaboré par le maître d'oeuvre dans le Dce.Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du Dce.En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'oeuvre qui assurera la mission Opc.Période de préparation du chantier : deux (2) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux.Date prévisionnelle de commencement des travaux : 4ème trimestre 2023 (à titre indicatif)2) Les variantes techniques libres au sens de l'article R2151-8 du code de la commande publique sont autorisées dans le respect des caractéristiques exigées dans du cahier des charges.Les variantes techniques libres ne devront cependant pas modifier le projet architectural ni les performances globales du projet.Les variantes ne pourront être présentées que sous réserve qu'une offre de base conforme au DCE soit remise par le candidat. Chaque variante fera l'objet d'un acte d'engagement dédié et d'un DPGF dédié. Il sera demandé également d'établir une nouvelle annexe à la notre d'intention pour chaque variante proposée.La maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre seront libres de refuser ou d'accepter les variantes proposées.3)s'agissant du critère " valeur technique de l'offre " est décomposé en 4 sous-critères :Sous-Critère 1" mémoire technique ", : 16 %. Ce sous-critère vérifiera les caractéristiques techniques de l'offre et plus particulièrement, le descriptif détaillé des prestations accompagné des fiches techniques des principales fournitures. Sous-Critère 2 : " mémoire d'exécution " : 10 %. Ce sous-critère jugera les indications fournies sur les moyens humains et matériels mis à disposition pour l'exécution du marché, et les procédés d'exécution envisagés. Sous-Critère 3 : " planning d'exécution " : 8 %. Ce sous-critère jugera les indications fournies sur le planning détaillé personnalisé par tâche avec le détail des prestations. Sous-Critère 4 : " qualité des documents constituant l'offre " 6 %. Ce sous-critère jugera la clarté et la précision de l'ensemble des documents remis.4) Visites :Les candidats devront prendre rendez-vous préalablement auprès du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade par courriel à l'adresse : e.dehondt@noreade.fr. Les visites obligatoires seront organisées les 12 et 23 juin sur site à : 9h00 pour le Lot 01 Démolition - gros-Oeuvre - carrelage - faïence - vRD, 10h00 pour le Lot 03 : Etanchéité - bardage, 11h00 pour le Lot 04 : Menuiseries extérieures, 13h30 pour le Lot 08 - chauffage - ventilation - climatisation - plomberie- 15h00 pour le Lot 09 : Electricité - courants forts - courants faiblesles visites facultatives seront organisées le 9 juin sur site à 9h00 pour les autres lots : Lot 02 - charpente - ossature bois, Lot 05 - menuiseries intérieures, Lot 06 - plâtrerie - isolation, Lot 07 - peinture - sol souple

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 101-315652 (2023-05-22)

Avis d'attribution de marché (2023-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1425819.88 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-13 📅
Date de publication: 2023-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 243-764733
Se réfère à l'avis: 2023/S 101-315652
Numéro JO-S: 243
Informations complémentaires

s'Agissant du délai d'exécution du marché: 9.5 (neuf et demie) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution élaboré par le maître d'oeuvre dans le Dce.Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du Dce.En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'oeuvre qui assurera la mission Opc.Période de préparation du chantier : deux (2) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-10-24 📅
Nom: société v.a.t.p. Sas
Adresse postale: rue du Fort Gassion
Commune postale: Aire-sur-La Lys
Code postal: 62120
Pays: France 🇫🇷
Pas-de-Calais 🏙️
Valeur totale du marché: 246619.41 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-10-16 📅
Nom: sarl bois sciés manufacturés (bsm)
Adresse postale: rue de l'énergie
Commune postale: Comines
Code postal: 59560
Pays: Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 79385.90 EUR 💰
Nom: société sn wallaert
Adresse postale: 539 rue de la barre
Commune postale: Gondecourt
Code postal: 59147
Valeur totale du marché: 178807.46 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-10-25 📅
Nom: société ALNOR
Adresse postale: 11 rue lavoisier za la fontinelle
Commune postale: Annoeullin
Code postal: 59112
Valeur totale du marché: 230067.61 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-10-17 📅
Nom: société sa victoire
Adresse postale: 4 rue de Valenciennes
Commune postale: Petite Foret
Code postal: 59494
Valeur totale du marché: 53190.46 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-10-30 📅
Valeur totale du marché: 102856.26 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-11-02 📅
Nom: société sarl tebiche peinture
Adresse postale: 299 rue du Bois d'épinoy
Commune postale: Libercourt
Code postal: 62820
Valeur totale du marché: 30123.24 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-12-30 📅
Nom: société sas herve thermique
Adresse postale: agence de VALENCIENNES 172 Rue Henri Durre
Commune postale: Raismes
Code postal: 59590
Valeur totale du marché: 424 986 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-11-06 📅
Nom: société sas daniel devred
Adresse postale: zac du luc
Commune postale: Dechy
Code postal: 59187
Valeur totale du marché: 79333.54 EUR 💰
Source: OJS 2023/S 243-764733 (2023-12-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (18)