réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, des façades de l'étage, verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du Centre d'exploitation de Pecquencourt
réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, la rénovation des façades de l'étage et la verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du Centre d'exploitation de Pecquencourt
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-07-04.
L'appel d'offres a été publié le 2023-05-22.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, des façades de l'étage, verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du...”
Titre
réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, des façades de l'étage, verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du Centre d'exploitation de Pecquencourt
23 D 18 FP-ED
Afficher plus
Produits/services: Travaux de réfection📦
Brève description:
“réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, la rénovation des façades de l'étage et la verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la...”
Brève description
réhabilitation de l'étage et une partie du RDC Haut, la rénovation des façades de l'étage et la verrière de la salle de réunions / espace repas au RDC, la climatisation du Centre d'exploitation de Pecquencourt
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 1 300 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de réfection📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de climatisation📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“centre d'exploitation de Pecquencourt - 37 Rue d'estiennes d'orves - 59146 PECQUENCOURT”
Description du marché: démolition - gros-Oeuvre - carrelage - faïence - vRD
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 239 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 285
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 1 l'estimation est de 239 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 1 l'estimation est de 239 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché: charpente - ossature bois
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 58 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 2 l'estimation est de 58 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 2 l'estimation est de 58 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: etanchéité - bardage
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 214 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 3 l'estimation est de 214 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 3 l'estimation est de 214 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: menuiseries extérieures
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 165 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 4 l'estimation est de 165 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 4 l'estimation est de 165 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché: menuiseries intérieures
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 55 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 5 l'estimation est de 55 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 5 l'estimation est de 55 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
6️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: plâtrerie - isolation
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 100 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 6 l'estimation est de 100 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 6 l'estimation est de 100 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
7️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: peinture - sol souple
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 38 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 7 l'estimation est de 38 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 7 l'estimation est de 38 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
8️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 344 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 8 l'estimation est de 344 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 8 l'estimation est de 344 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
9️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: electricité - courants forts - courants faibles
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 87 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 9 l'estimation est de 87 000...”
Informations complémentaires
marché traite à prix global est forfaitaire.A titre indicatif, la dépense estimée est de 1 300 000 euro(s) HT , pour le lot 9 l'estimation est de 87 000 euro(s) HT (montants non contractuels)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent)-...”
Liste et brève description des conditions
une lettre de candidature, établie sur imprimé (Dc1 version du 1er avril 2019 ou équivalent),- l'imprimé Dc2, (Dc2 version du 1er avril 2019 ou équivalent)- l'imprimé Dc4, (Dc4 version du 1er avril 2019 ou équivalent)les formulaires Dc1, Dc2 et le Dc4 joints au dossier ou téléchargeables sur le portail du ministère de l'economie, des Finances et de l'emploi à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.en application de l'article 3 de l'ordonnance no2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique, adoptée sur le fondement de l'article 11 de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ratifiée par la loi no2021-195 du 23 février 2021, le siden sian et ses Régies Noréade ne tiennent pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2023
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“il sera fait application des dispositions de l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du...”
Dépôts et garanties exigés
il sera fait application des dispositions de l'ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le marché prévoit une retenue de garantie dont le montant est fixé à 5 % du montant total du marché toutes taxes comprises (T.T.C.), augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, également (T.T.C.) La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire. Le délai de garantie (dit " de parfait achèvement ") est d'une durée de 12 (douze) mois pour la totalité des ouvrages concernés. Garanties particulières. Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. Ou le C.C.A.P. Définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé à l'article 42.1 du C.C.A.P
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“le financement se fera par les budgets eau, assainissement et principal de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. Modalités de paiement : Le règlement...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
le financement se fera par les budgets eau, assainissement et principal de SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade. Modalités de paiement : Le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la réception par le Maître d'oeuvre de la demande d'acompte mensuel ou du Décompte Général Définitif établi et transmis par l'entrepreneur. Intérêts moratoires : tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires Le montant sera calculé conformément aux décrets no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique et au décret no2018-1075 du 03 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du code de la commande publique
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, le mandataire sera solidaire”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés Toutefois, si le marché est attribué à un groupement, le mandataire sera solidaire
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-07-04
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-07-05
12:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“la présente consultation est organisée sur Appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article R2124-2 du décret...”
la présente consultation est organisée sur Appel d'offres ouvert applicable aux entités adjudicatrices passée en application de l'article R2124-2 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.Le déroulement de la procédure formalisée est organisé sur Appel d'offres Ouvert passée en application des articles R2161-2, R2161-3,R2161-4 et R2161-5 et 68 du décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.1)durée d'exécution du marché : 9.5 (neuf et demie) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution élaboré par le maître d'oeuvre dans le Dce.Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du Dce.En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'oeuvre qui assurera la mission Opc.Période de préparation du chantier : deux (2) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux.Date prévisionnelle de commencement des travaux : 4ème trimestre 2023 (à titre indicatif)2) Les variantes techniques libres au sens de l'article R2151-8 du code de la commande publique sont autorisées dans le respect des caractéristiques exigées dans du cahier des charges.Les variantes techniques libres ne devront cependant pas modifier le projet architectural ni les performances globales du projet.Les variantes ne pourront être présentées que sous réserve qu'une offre de base conforme au DCE soit remise par le candidat. Chaque variante fera l'objet d'un acte d'engagement dédié et d'un DPGF dédié. Il sera demandé également d'établir une nouvelle annexe à la notre d'intention pour chaque variante proposée.La maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre seront libres de refuser ou d'accepter les variantes proposées.3)s'agissant du critère " valeur technique de l'offre " est décomposé en 4 sous-critères :Sous-Critère 1" mémoire technique ", : 16 %. Ce sous-critère vérifiera les caractéristiques techniques de l'offre et plus particulièrement, le descriptif détaillé des prestations accompagné des fiches techniques des principales fournitures. Sous-Critère 2 : " mémoire d'exécution " : 10 %. Ce sous-critère jugera les indications fournies sur les moyens humains et matériels mis à disposition pour l'exécution du marché, et les procédés d'exécution envisagés. Sous-Critère 3 : " planning d'exécution " : 8 %. Ce sous-critère jugera les indications fournies sur le planning détaillé personnalisé par tâche avec le détail des prestations. Sous-Critère 4 : " qualité des documents constituant l'offre " 6 %. Ce sous-critère jugera la clarté et la précision de l'ensemble des documents remis.4) Visites :Les candidats devront prendre rendez-vous préalablement auprès du SIDEN-SIAN et ses Régies Noréade par courriel à l'adresse : e.dehondt@noreade.fr. Les visites obligatoires seront organisées les 12 et 23 juin sur site à : 9h00 pour le Lot 01 Démolition - gros-Oeuvre - carrelage - faïence - vRD, 10h00 pour le Lot 03 : Etanchéité - bardage, 11h00 pour le Lot 04 : Menuiseries extérieures, 13h30 pour le Lot 08 - chauffage - ventilation - climatisation - plomberie- 15h00 pour le Lot 09 : Electricité - courants forts - courants faiblesles visites facultatives seront organisées le 9 juin sur site à 9h00 pour les autres lots : Lot 02 - charpente - ossature bois, Lot 05 - menuiseries intérieures, Lot 06 - plâtrerie - isolation, Lot 07 - peinture - sol souple
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
URL: http://lille.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2023/S 101-315652 (2023-05-22)
Avis d'attribution de marché (2023-12-13) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1425819.88 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 101-315652
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: démolition - gros-Oeuvre - carrelage - faïence - vRD
Date de conclusion du contrat: 2023-10-24 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: société v.a.t.p. Sas
Adresse postale: rue du Fort Gassion
Commune postale: Aire-sur-La Lys
Code postal: 62120
Pays: France 🇫🇷
Région: Pas-de-Calais🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 246619.41 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: charpente - ossature bois
Date de conclusion du contrat: 2023-10-16 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: sarl bois sciés manufacturés (bsm)
Adresse postale: rue de l'énergie
Commune postale: Comines
Code postal: 59560
Région: Nord🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 79385.90 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: etanchéité - bardage
Nom et adresse du contractant
Nom: société sn wallaert
Adresse postale: 539 rue de la barre
Commune postale: Gondecourt
Code postal: 59147
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 178807.46 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: menuiseries extérieures
Date de conclusion du contrat: 2023-10-25 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: société ALNOR
Adresse postale: 11 rue lavoisier za la fontinelle
Commune postale: Annoeullin
Code postal: 59112
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 230067.61 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: menuiseries intérieures
Date de conclusion du contrat: 2023-10-17 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: société sa victoire
Adresse postale: 4 rue de Valenciennes
Commune postale: Petite Foret
Code postal: 59494
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 53190.46 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: plâtrerie - isolation
Date de conclusion du contrat: 2023-10-30 📅
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 102856.26 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: peinture - sol souple
Date de conclusion du contrat: 2023-11-02 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: société sarl tebiche peinture
Adresse postale: 299 rue du Bois d'épinoy
Commune postale: Libercourt
Code postal: 62820
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 30123.24 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Date de conclusion du contrat: 2022-12-30 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: société sas herve thermique
Adresse postale: agence de VALENCIENNES 172 Rue Henri Durre
Commune postale: Raismes
Code postal: 59590
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 424 986 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: electricité - courants forts - courants faibles
Date de conclusion du contrat: 2023-11-06 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: société sas daniel devred
Adresse postale: zac du luc
Commune postale: Dechy
Code postal: 59187
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 79333.54 💰
“s'Agissant du délai d'exécution du marché: 9.5 (neuf et demie) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Les travaux se...”
s'Agissant du délai d'exécution du marché: 9.5 (neuf et demie) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux. Les travaux se feront conformément au calendrier d'exécution élaboré par le maître d'oeuvre dans le Dce.Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai d'ensemble conformément au calendrier d'exécution du Dce.En concertation avec les titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par la maîtrise d'oeuvre qui assurera la mission Opc.Période de préparation du chantier : deux (2) mois à compter de l'ordre de service qui prescrira la préparation des travaux
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 243-764733 (2023-12-13)