Objet Champ d'application du marché
Titre:
“modernisation du centre de tri des déchets ménagers recyclables de la Communauté urbaine du Grand Reims - lots 2 à 6
GF8D322”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“modernisation du centre de tri des déchets ménagers recyclables de la Communauté urbaine du Grand Reims - lots 2 à 6” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassements - vRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Marne🏙️
Description du marché: terrassements - vRD
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 27
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le lot 2 comporte une tranche ferme :- tF : Terrassement, voiries et réseaux diverset deux tranches optionnelles :- to1 : Réfection de la couche de...”
Description des options
le lot 2 comporte une tranche ferme :- tF : Terrassement, voiries et réseaux diverset deux tranches optionnelles :- to1 : Réfection de la couche de roulement " Voie Pompiers " en enrobé à chaud - to2 : Réfection de la couche de roulement de la voirie existanteles tranches optionnelles pourront être affermies dans un délai maximal de 6 mois avant la fin du délai d'exécution. Le Titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de retard ou de non-affermissement de ces tranches
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: gros-Oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: gros-Oeuvre
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpentes
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: charpentes
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: couverture - bardage - etanchéité - iTE
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: couverture - bardage - etanchéité - iTE
Informations sur les options
Description des options:
“le lot 5 comporte une tranche ferme :- tF : Couverture, bardage, étanchéité, IteEt trois tranches optionnelles :- to1 : Reprise de la peinture de l'ensemble...”
Description des options
le lot 5 comporte une tranche ferme :- tF : Couverture, bardage, étanchéité, IteEt trois tranches optionnelles :- to1 : Reprise de la peinture de l'ensemble de la couverture- to2 : Remplacement de la couverture existante par un bac sec- to3 : Asservissement électrique aération DésenfumageLes tranches optionnelles pourront être affermies dans un délai maximal de 6 mois avant la fin du délai d'exécution. Le Titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de retard ou de non-affermissement de ces tranches
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: fermetures industrielles
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: fermetures industrielles
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“lettre de candidature (modèle Dc1 dernière version ou équivalent) en cas de groupement, par chaque membre du groupement ou par le mandataire seul s'il est...”
Liste et brève description des conditions
lettre de candidature (modèle Dc1 dernière version ou équivalent) en cas de groupement, par chaque membre du groupement ou par le mandataire seul s'il est dûment habilité (produire les habilitations de chaque co-traitant)déclaration du candidat (modèle Dc2 dernière version ou équivalent).Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L.2141-11 et L. 2341-7 du Code de la Commande Publique, qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, qu'il n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal et qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail. La remise d'un Dc1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur.En cas d'attribution du contrat à un groupement, celui-ci-devra revêtir la forme d'un groupement Conjoint avec mandataire solidaire
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles objet du marché (bâtiments et...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles objet du marché (bâtiments et process industriels), réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité objet du marché.Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“présentation d'une liste des travaux de même nature et importance en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années indiquant notamment le...”
Liste et brève description des critères de sélection
présentation d'une liste des travaux de même nature et importance en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années indiquant notamment le montant, la date d'exécution, le rôle précis du candidat et les coordonnées du Maître d'ouvrage public ou privé.Certificats de type OPIQIBI ou équivalent :Lots 2, 3, 4 et 6 : Certificats relatifs aux travaux de technicité courantelot 5 : Certification Geberit ou équivalent
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-08-04
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-08-07
09:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite...”
les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante :https://marches.grandreims.fr - rubrique : QuestionsDate limite de dépôt des questions : le 24 juillet 2023coordonnées du service administratif :C3c Pôle Services UrbainsM SAMIN Florian, responsablecourriel : c3c.psu@grandreims.frune visite des lieux est obligatoire pour les candidats.Cette visite aura lieu sur rendez-vous aux dates suivantes :- 12 juillet 2023 au matin- 17 juillet 2023 au matin- 19 juillet 2023 au matinles candidats doivent prendre contact auprès de Mme le breton : 03.26.77.71.12 / carole.lebreton@grandreims.frà la suite de cette visite, les candidats pourront poser leurs questions sur la plateforme : https://marches.grandreims.frAfin de respecter la stricte égalité de traitement des candidats, aucune réponse orale ne sera apportée lors de la visite.Les réponses seront transmises via le profil acheteur de la Communauté urbaine du Grand Reims
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Châlons en Champagne
Adresse postale: 25 rue du lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687📞
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧
Fax: +33 326210187 📠
URL: http://Chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“peuvent être formés, dans les conditions fixées par le Code de Justice Administrative (Cja) : - un référé précontractuel, avant la signature du contrat,...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
peuvent être formés, dans les conditions fixées par le Code de Justice Administrative (Cja) : - un référé précontractuel, avant la signature du contrat, selon les modalités fixées aux articles L.551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du CJA,- un référé contractuel, après la signature du contrat, selon les modalités fixées aux articles L.551-13 à L. 551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA,- un recours en contestation de validité du contrat, selon les modalités fixées par la décision du Conseil d'etat no 358994 du 4 avril 2014 " Département de Tarn-Et-Garonne ", dans un délai de deux mois à compter à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, assorti le cas échéant, d'un référé suspension (art. L.521-1 du Cja),- un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, selon les modalités fixées aux articles R.421-1 à R.421-7 du CJA, dans les deux mois suivant la notification de la décision susmentionnée
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 127-403673
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Ancienne valeur
Date: 2023-08-04 📅
L'heure: 17:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-08-18 📅
L'heure: 17:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Ancienne valeur
Date: 2023-08-07 📅
L'heure: 09:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-08-21 📅
L'heure: 09:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Ancienne valeur
Texte: questionsdate limite de dépôt des questions : le 24juillet 2023
Nouvelle valeur
Texte: questionsdate limite de dépôt des questions : le 07 août 2023
Source: OJS 2023/S 134-425629 (2023-07-11)
Informations complémentaires (2023-07-20)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Ancienne valeur
Texte:
“visite des lieux est obligatoire pour les candidats.cette visite aura lieu sur rendez-vous aux dates suivantes :- 12 juillet 2023 au matin- 17juillet 2023...”
Texte
visite des lieux est obligatoire pour les candidats.cette visite aura lieu sur rendez-vous aux dates suivantes :- 12 juillet 2023 au matin- 17juillet 2023 au matin- 19 juillet 2023 au matin les candidats doivent prendre contact auprès de Mme le breton : 03.26.77.71.12 / carole.lebreton@grandreims.fr
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“une visite des lieux est obligatoire pour les candidats.Cette visite aura lieu sur rendez-vous aux dates suivantes :- 12 juillet 2023 au matin- 17 juillet...”
Texte
une visite des lieux est obligatoire pour les candidats.Cette visite aura lieu sur rendez-vous aux dates suivantes :- 12 juillet 2023 au matin- 17 juillet 2023 au matin- 19 juillet 2023 au matin- 27/07 entre 9h00 et 12h00- 28/07 entre 9h00 et 12h00les candidats doivent prendre contact auprès de : m. Debaty : 03.26.77.71.05 / emmanuel.debaty@grandreims.fr
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 141-449378 (2023-07-20)
Avis d'attribution de marché (2024-05-07) Objet Champ d'application du marché
Titre: Modernisation du centre de tri des déchets ménagers recyclables de la Communauté urbaine du Grand Reims
Brève description:
“Modernisation du centre de tri des déchets ménagers recyclables de la Communauté urbaine du Grand Reims”
Type de contrat: works
Valeur totale du marché (hors TVA): 5342748.05 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Charpentes” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): cf article 7.2 du règlement de consultation
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Description
Description du marché:
“Terrassements - VRD” Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Description du marché:
“Couverture-Bardage-Etanchéité-ITE” Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Description
Description du marché:
“Gros-Oeuvre” Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Numéro de contrat: CONTRAT LOT 4
Date de conclusion du contrat: 2023-10-26 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Gibeaux
Numéro d'enregistrement national: 30109990900030
Code postal: 51300
Commune postale: Vavray le grand
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: gibeaux@gibeaux.fr📧
Téléphone: 0326739502📞
3️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Nom: Eiffage route nord est
Numéro d'enregistrement national: 40209626700420
Code postal: 51721
Commune postale: Reims cedex
Courrier électronique: be.chantiersreims.infrastructures@eiffage.com📧
Téléphone: 0326093055📞
4️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Nom: Entreprise bana
Numéro d'enregistrement national: 385404512 00027
Code postal: 08200
Commune postale: Sedan
Courrier électronique: accueil@entreprise-bana.fr📧
Téléphone: 0324275169📞
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Communauté urbaine du Grand Reims
Numéro d'enregistrement national: 20006721300013
Commune postale: Reims
Courrier électronique: c3c.psu@grandreims.fr📧
Téléphone: 0326777568📞 Type de pouvoir adjudicateur
Regional or local authority
Activité principale
General public services
Source: OJS 2024/S 090-273274 (2024-05-07)