Marché travaux de démolition et construction d'un immeuble de 53 logements, 2 commerces et 68 places de stationnement sur un niveau de sous-sol
IN'LI
Le projet inclut une coordination étroite entre de nombreux corps d'état, des interfaces techniques sensibles et des contraintes fortes en matière de délais, de qualité et de performances attendues
Date limiteDeadline 2026-07-20
Qui ?- • IN'LI
- • Travaux de construction de bâtiments › Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2026-06-19 | Avis de marché |
Avis de marché (2026-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché travaux de démolition et construction d'un immeuble de 53 logements, 2 commerces et 68 places de stationnement sur un niveau de sous-sol
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Travaux de démolition 📦
Description
Identifiant interne:
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦
Adresse postale: 2 place de la République
Code postal: 77360
Ville: Vaires sur Marne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Durée de l'accord: 24 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2027-01-01 📅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité et pertinence des références présentées, références de réalisation en constructions neuves
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Capacités techniques et moyens humains de l'entreprise ou du groupement, moyens matériels envisagés sur le chantier
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Démarche environnementale et Responsabilité sociale et solidaire des membres du groupement
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 0
Titre
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-07-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Liste et brève description des règles et critères:
Liste et brève description des règles et critères:
Liste et brève description des règles et critères:
Liste et brève description des règles et critères:
Liste et brève description des règles et critères:
Conditions d'exécution du contrat: Délai prévisionnel des travaux : 24 mois, à compter de la notification
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: in'li
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Tour Ariane, 5 place de la Pyramide
Code postal: 92088
Commune postale: Paris La Defense
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BALCI Eric
Courrier électronique: marco.lavos@inli.fr 📧
Téléphone: 0140897777 📞
URL: https://www.inli.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1838613 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1838613 🌏
Nom: AW Solutions
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nanterre@justice.fr 📧
Téléphone: 0140971010 📞
Fax: 0147243161 📠
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 119-428780 (2026-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché travaux de démolition et construction d'un immeuble de 53 logements, 2 commerces et 68 places de stationnement sur un niveau de sous-sol
Numéro de référence:
AAPC2026_009
Brève description:
Le projet inclut une coordination étroite entre de nombreux corps d'état, des interfaces techniques sensibles et des contraintes fortes en matière de délais, de qualité et de performances attendues
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de démolition 📦
Description
Identifiant interne:
T-PF-1838613
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦
Adresse postale: 2 place de la République
Code postal: 77360
Ville: Vaires sur Marne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Durée de l'accord: 24 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2027-01-01 📅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité et pertinence des références présentées, références de réalisation en constructions neuves
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Capacités techniques et moyens humains de l'entreprise ou du groupement, moyens matériels envisagés sur le chantier
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Démarche environnementale et Responsabilité sociale et solidaire des membres du groupement
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 0
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0000
Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-07-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Liste et brève description des règles et critères:
Décennaleassurance pour l'année 2026-2027 couvrant l'ensemble des travaux de l'opération ainsi que les risques relevant de la dépose de matériaux de réemploi
Critère de sélection: Effectif moyen annuel
Liste et brève description des règles et critères:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:
Attestation de régularité fiscale de moins de 6 moisurssaf vigilance de moins de 6 mois
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique
Liste et brève description des règles et critères:
Ca minimum requis 10 000 000 euro(s) - un chiffre d'affaires moyen minimal équivalent à 10 millions d'euros, sur les trois dernières années d'exercice
Critère de sélection: Références sur des services spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:
Une sélection de quatre (4) références par entreprise générale ou groupement, jugées significatives au regard du présent marché, portant sur des travaux de nature et d'importance comparables et réalisées au cours des cinq dernières années
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Délai prévisionnel des travaux : 24 mois, à compter de la notification
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: in'li
Numéro d'enregistrement national:
49823
Adresse postale: Tour Ariane, 5 place de la Pyramide
Code postal: 92088
Commune postale: Paris La Defense
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BALCI Eric
Courrier électronique: marco.lavos@inli.fr 📧
Téléphone: 0140897777 📞
URL: https://www.inli.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1838613 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1838613 🌏
Nom: AW Solutions
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Numéro d'enregistrement national:
C4596DCE-C366-A7B1-49DBCED0F7D37BFF
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nanterre@justice.fr 📧
Téléphone: 0140971010 📞
Fax: 0147243161 📠
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 119-428780 (2026-06-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)