Marché public de travaux RÉHABILITATION DE 220 LOGEMENTS - Ilôts A et B - Résidence « MILLON » 121 à 133 boulevard des Etats-Unis / 4, 6, 10 et 12 rue Professeur Leriche / 124 à 136 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON Lot N°5 - MACRO-LOT INTERIEUR / PHASE CANDIDATURE

Grandlyon habitat

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 220 logements, îlots A et B résidence Millon, sis 121à133 boulevard des Etats-Unis; 4,6,10et12 rue Professeur Leriche; 124à136 boulevard des Etats-Unis à LYON 8ème (voir article 1er au RC). Les travaux sont répartis en 6 lots techniques traités en corps d'état séparés. Cette consultation porte sur le Lot N° 5 - MACRO-LOT INTERIEUR. Les autres lots font l'objet de consultations distinctes. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. Le démarrage prévisionnel du chantier est programmé pour : DECEMBRE 2026. Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période de préparation incluse (5 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier. Il sera attribué un marché unique pour l'ensemble des travaux du Lot N° 5 - MACRO-LOT INTERIEUR, à prix mixtes révisables. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. (cf. article 2.5 du RC)

Date limite

Deadline 2026-07-24

Qui ?

• Grandlyon habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Isère
• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-06-23	Avis de marché
2026-07-01	Avis de marché

Avis de marché (2026-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché public de travaux RÉHABILITATION DE 220 LOGEMENTS - Ilôts A et B - Résidence « MILLON » 121 à 133 boulevard des Etats-Unis / 4, 6, 10 et 12 rue Professeur Leriche / 124 à 136 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON Lot N°5 - MACRO-LOT INTERIEUR / PHASE CANDIDATURE
Numéro de référence: PAN / 2026-0418 / SM
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Description
Identifiant interne: 5
Titre: Macro-lot interieur
Description du marché:

MACRO-LOT INTERIEUR composé des chapitres suivants : - 05A - Menuiseries extérieures - 05B - Revêtements de sols - Faïences - 05C - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - 05D - Peinture - 05E - Menuiseries intérieures - 05F - Plomberie - Chauffage - Ventilation - 05G - Electricité - Courants forts - Courants Faibles

Produits/services supplémentaires: Aménagements intérieurs de bâtiment 📦
Durée de l'accord: 48 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-12-21 📅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 4
Nombre maximum: 4
Nombre de candidats envisagé: 4
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-07-24 11:30:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

Le lot 5 du marché est soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: GrandLyon Habitat
Numéro d'enregistrement national: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort
Cs 13754
Code postal: 69444
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Courrier électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr 📧
Téléphone: 0472746800 📞
URL: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1840071 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1840071 🌏
Nom: AW Solutions
Le nombre de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure est limité ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr -rubrique «je suis fournisseur-consultations en cours». Les conditions de participation sont présentées dans l'article 5 du Rc et la sélection des candidatures est décrite dans l'article 7 du Rc. Les critères de jugement des offres sont énoncés à l'article 9 du Rc. Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires, les concurrents devront faire parvenir au plus tard 10 jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-publics.info

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 98BFCE30-0BFA-E1C3-BE7B7A705991574D
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0487635000 📞
Fax: 0487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 120-436321 (2026-06-23)

Avis de marché (2026-07-01)

Informations complémentaires
Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: 2C32C888-C999-0989-BAF5A3D81F01D92F
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
2C32C8B0-027F-A287-B7E7451DFE0C1F9A

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: PROCEDURE
Nouvelle valeur
Texte:

Description: Au lieu de Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période de préparation incluse (5 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier, lire Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période de préparation incluse (4 mois pour le lot n°5) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier

Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: f9c22f82-fe6f-4665-9f61-f63917a3c86c-01
Source: OJS 2026/S 126-460220 (2026-07-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (17)