la procédure est lancée par Procédure adaptée restreinte en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R.2123-4 à R.2123-5 du Code de la commande publique.Elle donnera lieu à la conclusion d'un marché public à prix forfaitaire.Il s'agit d'une relance du lot no4 déclaré sans suite dans le cadre de la procédure initiale (affaire no23s0003) en raison d'une faible concurrence. Le marché de travaux prend effet à compter de la date notification du marché au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage.La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estimée à 18,5 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travaux et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-15.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-12.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché public de travaux pour la construction d'un centre horticole à Courbevoie - relance Lot 4
23s0027”
Produits/services: Travaux de menuiserie📦
Brève description:
“la procédure est lancée par Procédure adaptée restreinte en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R.2123-4 à R.2123-5 du Code de la commande...”
Brève description
la procédure est lancée par Procédure adaptée restreinte en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R.2123-4 à R.2123-5 du Code de la commande publique.Elle donnera lieu à la conclusion d'un marché public à prix forfaitaire.Il s'agit d'une relance du lot no4 déclaré sans suite dans le cadre de la procédure initiale (affaire no23s0003) en raison d'une faible concurrence. Le marché de travaux prend effet à compter de la date notification du marché au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage.La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estimée à 18,5 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travaux et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: rue de Colombes 92400 - courbevoie
Description du marché:
“la procédure est lancée par Procédure adaptée restreinte en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R.2123-4 à R.2123-5 du Code de la commande...”
Description du marché
la procédure est lancée par Procédure adaptée restreinte en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R.2123-4 à R.2123-5 du Code de la commande publique.Elle donnera lieu à la conclusion d'un marché public à prix forfaitaire.Il s'agit d'une relance du lot no4 déclaré sans suite dans le cadre de la procédure initiale (affaire no23s0003) en raison d'une faible concurrence. Le marché de travaux prend effet à compter de la date notification du marché au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage.La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estimée à 18,5 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travaux et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“qualité et cohérence des moyens humains du candidat ou des candidats en cas de groupement et leurs compétences, importance du personnel d'encadrement : 40...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
qualité et cohérence des moyens humains du candidat ou des candidats en cas de groupement et leurs compétences, importance du personnel d'encadrement : 40 points?capacités techniques et professionnelles (Qualité des références présentées et moyens techniques disponibles au regard des prestations à réaliser) : 40 points?garanties financières : 20 points
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Demande d'un Ca minimum par lot (ce Ca minimum peut être atteint soit par un candidat seul soit par l'ensemble des membres d'un groupements dont le montant cumulé des Ca serait égal ou supérieur au Ca minimum) :Lot 4 : Ca minimum de 840 000 euro(s) (H.T.).
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Copie du pouvoir de la personne habilitée à engager la société.- Un justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce,...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Copie du pouvoir de la personne habilitée à engager la société.- Un justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant (Kbis).- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Le Cadre de présentation des candidatures fourni dans le Dce et le candidat doit fournir un tableau synthétique des capacités professionnelles (modèle non fourni) de tous les membres du groupement des compétences et expériences exigées.Lorsque le candidat compte faire appel à des sous-traitants, ceux-ci sont mentionnés dans le tableau.Une note de 10 pages maximum (en format A4) précisant la composition et l'organigramme fonctionnel nominatif de la société faisant apparaître la répartition des rôles et les missions de chaque agent.Chaque membre du groupement ou candidat individuel doit fournir les titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables des prestations de services et de conduite des travaux.Le candidat se présentant seul ou les sociétés se présentant en groupement doivent remettre 4 références au total en lien avec les prestations de travaux à exécuter dans le cadre du présent marché et du lot auquel il souhait répondre. (modèle fourni dans le Dce).Lot no4 : Aménagements intérieurso Compétences équivalentes au Qualibat 4131o Compétences équivalentes au Qualibat 6232/6311o Compétences équivalentes au Qualibat 2351/4312o Compétences équivalentes au Qualibat 3211 (Etanchéité matériaux bitumineux)
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-courbevoie.fr -Les candidats ont la possibilité de correspondre avec l'acheteur, de télécharger le DCE phase candidature et de déposer leur pli via le profil acheteur de la Ville : https://www.ville-courbevoie.fr/715/marches-publics.htmLes pièces à remettre au titre de la candidature sont précisées à l'article 5-3 du règlement d'appel à candidature
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles : Préfecture de la région...”
Nom
comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles : Préfecture de la région île-de-france/préfecture de Paris