Marché de travaux de restructuration lourde/valorisation d'un patrimoine tertiaire en logements, Co living et tiers lieu - 33-35 Bd de la Paix à Saint-Germain-en-Laye - 78100

Avis de marché (2023-08-03)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: BATIGERE HABITAT, Ile de France
Numéro d'enregistrement national: 64552016400064
Adresse postale: 12 rue des carmes
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
URL: http://www.batigere.fr 🌏
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de restructuration lourde/valorisation d'un patrimoine tertiaire en logements, Co living et tiers lieu - 33-35 Bd de la Paix à...”    Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Brève description:
“La consultation est lancée par Batigere Habitat - Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat. elle concerne un marché de travaux de restructuration...”    Afficher plus

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Description du marché:
“La consultation est lancée par Batigere Habitat - Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat. elle concerne un marché de travaux de restructuration...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Capacité administrative, technique et financière, représentant 40% de la note globale finale; critere 2 : Capacité professionnelles selon les...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Dispositif Fonds Friches

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation
Chiffre d'affaires annuel minimal sur les 3 dernières années de 18 M euro(s) Ht
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 080-241984
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-29 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Fax: +33 147243161 📠
Source: OJS 2023/S 151-481181 (2023-08-03)