Marché de travaux de réhabilitation énergétique et restructuration de 78 logements Foyer Les Glycines, construction de 45 logements avec un Rdc actif au 1 Avenue Salvador Allende - 93 270 Sevran
La consultation est lancée par Batigere en Ile de France ,entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique et restructuration d'un foyer pour personnes âgées autonomes de 78 logements, construction de 45 logements locatif sociaux sur un niveau de parking en sous-sol et un Rdc actif composé d'une maison médicale et de locaux d'activités sis 1 avenue Salvador Allende à Sevran.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
le programme est joint au dossier de candidature des entreprises.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-06-05.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-28.
Avis de marché (2023-04-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Batigere en ile-de-france
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique et restructuration de 78 logements Foyer Les Glycines, construction de 45 logements avec un Rdc actif au 1...”
Titre
Marché de travaux de réhabilitation énergétique et restructuration de 78 logements Foyer Les Glycines, construction de 45 logements avec un Rdc actif au 1 Avenue Salvador Allende - 93 270 Sevran
1282664seh
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La consultation est lancée par Batigere en Ile de France ,entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Brève description
La consultation est lancée par Batigere en Ile de France ,entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique et restructuration d'un foyer pour personnes âgées autonomes de 78 logements, construction de 45 logements locatif sociaux sur un niveau de parking en sous-sol et un Rdc actif composé d'une maison médicale et de locaux d'activités sis 1 avenue Salvador Allende à Sevran.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
le programme est joint au dossier de candidature des entreprises.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“La consultation est lancée par Batigere en Ile de France ,entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Description du marché
La consultation est lancée par Batigere en Ile de France ,entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique et restructuration d'un foyer pour personnes âgées autonomes de 78 logements, construction de 45 logements locatif sociaux sur un niveau de parking en sous-sol et un Rdc actif composé d'une maison médicale et de locaux d'activités sis 1 avenue Salvador Allende à Sevran.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
le programme est joint au dossier de candidature des entreprises.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Capacité administratives, techniques et financières, représentant 40% de la note globale finale;
critere 2 : Capacité professionnelles selon les...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Critere 1 : Capacité administratives, techniques et financières, représentant 40% de la note globale finale;
critere 2 : Capacité professionnelles selon les références présentées, représentant 60% de la note globale finale.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Tranche ferme : réhabilitation et restructuration du foyer des Glycines;
tranche Optionnelle 1 : Construction de 45 logements avec un Rdc actif;
tranche...”
Description des options
Tranche ferme : réhabilitation et restructuration du foyer des Glycines;
tranche Optionnelle 1 : Construction de 45 logements avec un Rdc actif;
tranche Optionnelle 2 : Résidentialisation de l'ensemble immobilier.
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Feder
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation
“Un chiffre d'affaires minimal annuel de 20 M euro(s) Ht pour l'entreprise ou le groupement d'entreprises sur les 3 derniers exercices” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-06-05
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : https://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
Fax: +33 147243161 📠
Source: OJS 2023/S 086-262996 (2023-04-28)
Informations complémentaires (2023-06-07)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 086-262996
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-06-05 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-06-19 📅
L'heure: 13:00
Source: OJS 2023/S 111-347824 (2023-06-07)