La consultation est lancée par Espace Habitat Construction, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96 logements - Résidence Jean-Sébastien Bach - Sevran (93).
les prestations attendues sont:
- Travaux d'isolation (parois et menuiseries) ;
- Embellissement de la façade (ravalement, garde-corps) ;
- Embellissement des parties communes ;
- Réfection des pièces humides des logements ;
- Travaux d'électricité, de chauffage et de Vmc ;
- Création d'édicules (locaux Om) en extérieur.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-10.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-07.
Avis de marché (2023-04-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Espace habitat construction
Numéro d'enregistrement national: 57218809200082
Adresse postale: 89, RUE DE TOCQUEVILLE
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96 logements - Résidence Jean-Sébastien Bach - Sevran (93)
1264521lb”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La consultation est lancée par Espace Habitat Construction, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Brève description
La consultation est lancée par Espace Habitat Construction, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96 logements - Résidence Jean-Sébastien Bach - Sevran (93).
les prestations attendues sont:
- Travaux d'isolation (parois et menuiseries) ;
- Embellissement de la façade (ravalement, garde-corps) ;
- Embellissement des parties communes ;
- Réfection des pièces humides des logements ;
- Travaux d'électricité, de chauffage et de Vmc ;
- Création d'édicules (locaux Om) en extérieur.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises.
La consultation est lancée par Espace Habitat Construction, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96 logements - Résidence Jean-Sébastien Bach - Sevran (93).
les prestations attendues sont:
- Travaux d'isolation (parois et menuiseries) ;
- Embellissement de la façade (ravalement, garde-corps) ;
- Embellissement des parties communes ;
- Réfection des pièces humides des logements ;
- Travaux d'électricité, de chauffage et de Vmc ;
- Création d'édicules (locaux Om) en extérieur.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Capacités administrative, technique et financière, noté sur 10 points et représentant 40% de la note globale finale;
critere 2 : Capacités...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Critere 1 : Capacités administrative, technique et financière, noté sur 10 points et représentant 40% de la note globale finale;
critere 2 : Capacités professionnelles selon références présentées, noté sur 10 points et représentant 60% de la note globale finale.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation
“Un chiffre d'affaires minimal annuel de 7 M euro(s) Ht en moyenne sur les trois derniers exercices” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-10
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : https://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Paris
Adresse postale: 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
Source: OJS 2023/S 075-226502 (2023-04-07)
Avis d'attribution de marché (2023-04-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Numéro d'enregistrement national: 57218809200017
Personne de contact: Service achats
Région: Ile-de-France🏙️
URL: https://www.batigere.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marches2.batigere.fr/entreprise🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: S.a hlm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96 logements –Résidence Jean-Sébastien BACH – SEVRAN (93)
1264521LB”
Brève description:
“La consultation est lancée par ESPACE HABITAT CONSTRUCTION,entreprise sociale pour l'habitat.
Elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Brève description
La consultation est lancée par ESPACE HABITAT CONSTRUCTION,entreprise sociale pour l'habitat.
Elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96logements – Résidence Jean-Sébastien BACH – SEVRAN (93).
Le présent avis concerne uniquement la candidature.
Une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises.
Afficher plus Description
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“- Travaux d’isolation (parois et menuiseries) ;
- Embellissement de la façade (ravalement, garde-corps) ;
- Embellissement des parties communes ;
-...”
Description du marché
- Travaux d’isolation (parois et menuiseries) ;
- Embellissement de la façade (ravalement, garde-corps) ;
- Embellissement des parties communes ;
- Réfection des pièces humides des logements ;
- Travaux d’électricité, de chauffage et de VMC ;
- Création d’édicules (locaux OM) en extérieur.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 075-226502
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1264521
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique de 96 logements - Résidence Jean-Sébastien Bach - Sevran (93)” Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“Ce marché a été relancé sous la référence JOUE 2023/S 077-232145.
La date limite de remise des candidatures est fixée au 22 mai 2023 à 12h00.” Organe de révision
Téléphone: +33 0144325151📞 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Service Achats
Adresse postale: 2 RUE VOLTAIRE
Commune postale: Levallois-perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
URL: https://www.batigere.fr/🌏
Source: OJS 2023/S 081-244201 (2023-04-20)