Marché de travaux de réhabilitation de 10 logements et densification de 8 logements en surélévation au 34-36 rue Pajol - 18e Paris

Avis de marché (2023-08-24)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: BATIGERE HABITAT, Ile de France
Numéro d'enregistrement national: 64552016400064
Adresse postale: 12 rue des carmes
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
URL: http://www.batigere.fr 🌏
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation de 10 logements et densification de 8 logements en surélévation au 34-36 rue Pajol - 18e Paris 1337032md”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigere Habitat - Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat. elle concerne un marché de travaux de...”    Afficher plus

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de ventilation 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par Batigere Habitat - Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat. elle concerne un marché de travaux de...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Qualité et pertinence des références pour des travaux similaires, représentant 50% de la note globale finale; critere 2 : Capacité et pertinence...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation

“Un chiffre d'affaires annuel de 5 M euro(s) Ht est exigé sur les trois derniers exercices”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation

Procédure
Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-15 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Fax: +33 147243161 📠
Source: OJS 2023/S 165-521792 (2023-08-24)