Marché de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours (351 logements), d'un parking et d'équipements annexes - 5,7 et 9 rue Nelson Mandela a Alfortville (94140)
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours de 351 logements, d'un parking et d'équipements annexes au 5, 7 et 9 rue Nelson Mandela Quartier Chantereine au sud de la commune d'Alfortville (94140). La méthode de démolition privilégiée dans le cadre de la présente consultation est la démolition à l'explosif « par foudroyage » des 3 tours. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp, et dans les autres pièces du Dce. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les candidats sont autorisés à proposer des variantes libres en moins-values dans les conditions prévues à l'article 5 du Rc. Le pouvoir adjudicateur impose le chiffrage des variantes imposées et des prestations supplémentaires éventuelles listées dans le Rc et dans la Dpgf. La visite du site est obligatoire et devra se faire selon l'une des 3 dates indiquées dans le Rc.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-09.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-03.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours (351 logements), d'un parking et d'équipements annexes - 5,7 et 9 rue Nelson...”
Titre
Marché de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours (351 logements), d'un parking et d'équipements annexes - 5,7 et 9 rue Nelson Mandela a Alfortville (94140)
T/2023/04/Dev
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours de 351 logements, d'un parking et d'équipements annexes au 5, 7 et 9 rue Nelson Mandela Quartier Chantereine au sud de la commune d'Alfortville (94140). La méthode de démolition privilégiée dans le cadre de la présente consultation est la démolition à l'explosif « par foudroyage » des 3 tours. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp, et dans les autres pièces du Dce. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les candidats sont autorisés à proposer des variantes libres en moins-values dans les conditions prévues à l'article 5 du Rc. Le pouvoir adjudicateur impose le chiffrage des variantes imposées et des prestations supplémentaires éventuelles listées dans le Rc et dans la Dpgf. La visite du site est obligatoire et devra se faire selon l'une des 3 dates indiquées dans le Rc.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 5, 7 Et 9 Rue Nelson Mandela 94140 - Alfortville
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours de 351 logements, d'un parking et...”
Description du marché
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux de désamiantage et de déconstruction sélective de 3 tours de 351 logements, d'un parking et d'équipements annexes au 5, 7 et 9 rue Nelson Mandela Quartier Chantereine au sud de la commune d'Alfortville (94140). La méthode de démolition privilégiée dans le cadre de la présente consultation est la démolition à l'explosif « par foudroyage » des 3 tours. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp, et dans les autres pièces du Dce. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les candidats sont autorisés à proposer des variantes libres en moins-values dans les conditions prévues à l'article 5 du Rc. Le pouvoir adjudicateur impose le chiffrage des variantes imposées et des prestations supplémentaires éventuelles listées dans le Rc et dans la Dpgf. La visite du site est obligatoire et devra se faire selon l'une des 3 dates indiquées dans le Rc.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 32
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance responsabilité civile décennale, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et une attestation tous risques chantier ;
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Offre de base + variantes imposées :
- Sous-section 4
- Pour la démolition : Qaulibat 1153; Qualibat 1113, Références ou qualifications équivalentes.
-...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Offre de base + variantes imposées :
- Sous-section 4
- Pour la démolition : Qaulibat 1153; Qualibat 1113, Références ou qualifications équivalentes.
- Désamiantage: Qualibat 1552; Global Certification- Traitement de l'amiante; Afnor Certification- Traitement de l'amiante.
- Le soumissionnaire ou le groupement devra disposer des compétences d'un bureau d'étude spécialisé dans les opérations de minage.
- Obligation de disposer d'une Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (Aipr) délivrer par un organisme formateur agréé et reconnu par le ministère (Mtes) comme centre d'examen par Qcm.
pse n° :
- Les agents de surveillance devront disposer des habilitations requises avec obligation du Certificat de Qualification Professionnelle. Décret 2007-1181 parution au Journal Officiel 28 juin 2008 ; qualifié Ssiap.
les certifications listées ci-dessus pourront faire l'objet d'équivalence.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-09
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-05-09
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
La présentation des variantes libres doit respecter les conditions fixées à l'article 5 du RC.
Toute non-réponse à une variante imposée entrainera le rejet de l'offre comme étant irrégulière (Article L2152-2 du Code de la Commande Publique).
Toute non-réponse à une prestation supplémentaire éventuelle entrainera le rejet de l'offre comme étant irrégulière (Article L2152-2 du Code de la Commande Publique).
La visite du site devra se faire selon l'une des 3 dates proposées par le Pouvoir adjudicateur :
Mercredi 12 avril 2023 de 9H00 à 12H30
Lundi 17 avril 2023 de 9H00 à 12H30
Mercredi 19 avril 2023 de 9H00 à 12H30
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2023/S 070-213678 (2023-04-03)
Informations complémentaires (2023-04-28)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 070-213678
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-05-09 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-05-23 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 09.05.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 23.05.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 086-263138 (2023-04-28)
Informations complémentaires (2023-05-22)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-05-23 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-06-06 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 09.05.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 06.06.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 101-313856 (2023-05-22)
Informations complémentaires (2023-06-05)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-06-06 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-06-19 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 09.05.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 19.06.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 110-345767 (2023-06-05)