Marché de travaux ayant de rénovation thermique et de réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140)

Logial-Coop

Le présent marché portant sur la rénovation thermique et la réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140) est divisé en 2 macro lots techniques relatifs au Bâti (Clos/Couvert) pour le macro lot 2 et au Second oeuvre pour le macro lot 3.
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) propre à chaque lot et communs à tous les lots ainsi que dans l'ensemble des pièces techniques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-11-21. L'appel d'offres a été publié le 2023-10-19.

Qui ?

• Logial-Coop

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-10-19	Avis de marché

Avis de marché (2023-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: T/2023/10/Dev
Brève description:

Le présent marché portant sur la rénovation thermique et la réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140) est divisé en 2 macro lots techniques relatifs au Bâti (Clos/Couvert) pour le macro lot 2 et au Second oeuvre pour le macro lot 3. la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) propre à chaque lot et communs à tous les lots ainsi que dans l'ensemble des pièces techniques.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-COOP
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: https://www.logial-coop.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marche@logial-coop.fr 📧
Téléphone: +33 145182084 📞
Fax: +33 145182072 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Coop/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-19 📅
Date limite de soumission: 2023-11-21 📅
Date de publication: 2023-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 205-644234
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires

Chaque lot fera l'objet d'une analyse et d'une attribution distincte. un candidat peut être attributaire des deux lots, sous réserve de disposer des capacités économiques, professionnelles et techniques suffisantes pour assurer l'exécution des prestations et de présenter l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés à l'article 14 du présent Rc

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) propre à chaque lot et communs à tous les lots ainsi que dans l'ensemble des pièces techniques.

Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Macro-lot 2 : Bâti (Clos/Couvert)
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le Macro-lot 2 : Bâti (Clos/Couvert) comprend les prestations suivantes :

pt 1 : Go ;

pt2 : Etanchéisation de la couverture ;

pt3 : Etanchéisation partielle des façades/Métallerie ;

pt4 : Mex/serrurerie ;

pt5 : Isolation.

Durée de l'accord: 22 mois
Description des options:

Des Prestations supplémentaires éventuelles (Pse) sont exigées par le pouvoir adjudicateur. Les candidats doivent obligatoirement se référer aux pièces du dossier de consultation des entreprises afin de formuler leur offre de Pse, sous peine de rejet.

Informations complémentaires:

Chaque lot fera l'objet d'une analyse et d'une attribution distincte.

un candidat peut être attributaire des deux lots, sous réserve de disposer des capacités économiques, professionnelles et techniques suffisantes pour assurer l'exécution des prestations et de présenter l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés à l'article 14 du présent Rc

Intitulé du lot: Macro-lot 3 : Second oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description:

Le Macro-lot 3 : Second oeuvre comprend les prestations suivantes :

pt1 : Chauffage/Ecs/Plomberie ;

pt2 : Electricité ;

pt3 : Menuiseries intérieures ;

pt4 : Curage / Platerie- faux plafond ;

pt5 : Désamiantage ;

pt6 : Revêtements muraux et sols + peinture

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

- Indication des titres d'études et professionnels…

… de l'opérateur économique

… des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) pour le marché :

macro-lot 2 :

sous-section 3 et 4 ;

rge

macro-lot 3 :

pgn obligatoire ;

qualifelec.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-11-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Alfortville
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de coût (nom): le critère prix sera apprécié au regard du prix indiqué dans la Dpgf
Critère de coût (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 51840030400011
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Coop/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Cette consultation bénéficie du Service DUME.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/

Il est à préciser que les lots de la présente consultation (macro-lot 2 et macro-lot 3) font suite à la consultation du lot 1 « remplacement des portes palières » lancée sous la forme d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique qui dispose que : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : […] 2° Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : a)La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000,00 EUR HT hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ; b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots […] »

Les autres lots notamment le lot 4, sont lancés sous la forme d'une procédure en appel d'offres ouvert (Macro-lot 4 : ESV/VDR, fera l'objet d'une prochaine consultation sous la forme d'une procédure formalisée)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600 📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr 📧
Fax: +33 149811903 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 205-644234 (2023-10-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)