Marché de travaux ayant de rénovation thermique et de réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140)
Le présent marché portant sur la rénovation thermique et la réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140) est divisé en 2 macro lots techniques relatifs au Bâti (Clos/Couvert) pour le macro lot 2 et au Second oeuvre pour le macro lot 3.
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) propre à chaque lot et communs à tous les lots ainsi que dans l'ensemble des pièces techniques.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-11-21.
L'appel d'offres a été publié le 2023-10-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux ayant de rénovation thermique et de réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20...”
Titre
Marché de travaux ayant de rénovation thermique et de réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140)
T/2023/10/Dev
Afficher plus
Produits/services: Travaux de chantier📦
Brève description:
“Le présent marché portant sur la rénovation thermique et la réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20...”
Brève description
Le présent marché portant sur la rénovation thermique et la réhabilitation lourde de 351 logements sur les résidences situées aux 1-10 square Véron et 11-20 square Berthelot à Alfortville (94140) est divisé en 2 macro lots techniques relatifs au Bâti (Clos/Couvert) pour le macro lot 2 et au Second oeuvre pour le macro lot 3.
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) propre à chaque lot et communs à tous les lots ainsi que dans l'ensemble des pièces techniques.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Macro-lot 2 : Bâti (Clos/Couvert)
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de réfection📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“Le Macro-lot 2 : Bâti (Clos/Couvert) comprend les prestations suivantes :
pt 1 : Go ;
pt2 : Etanchéisation de la couverture ;
pt3 : Etanchéisation partielle...”
Description du marché
Le Macro-lot 2 : Bâti (Clos/Couvert) comprend les prestations suivantes :
pt 1 : Go ;
pt2 : Etanchéisation de la couverture ;
pt3 : Etanchéisation partielle des façades/Métallerie ;
pt4 : Mex/serrurerie ;
pt5 : Isolation.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de coût (nom): le critère prix sera apprécié au regard du prix indiqué dans la Dpgf
Critère de coût (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Des Prestations supplémentaires éventuelles (Pse) sont exigées par le pouvoir adjudicateur. Les candidats doivent obligatoirement se référer aux pièces du...”
Description des options
Des Prestations supplémentaires éventuelles (Pse) sont exigées par le pouvoir adjudicateur. Les candidats doivent obligatoirement se référer aux pièces du dossier de consultation des entreprises afin de formuler leur offre de Pse, sous peine de rejet.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Chaque lot fera l'objet d'une analyse et d'une attribution distincte.
un candidat peut être attributaire des deux lots, sous réserve de disposer des...”
Informations complémentaires
Chaque lot fera l'objet d'une analyse et d'une attribution distincte.
un candidat peut être attributaire des deux lots, sous réserve de disposer des capacités économiques, professionnelles et techniques suffisantes pour assurer l'exécution des prestations et de présenter l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés à l'article 14 du présent Rc
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen,...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) pour le marché :
macro-lot 2 :
sous-section 3 et 4 ;
rge
macro-lot 3 :
sous-section 3 et 4 ;
rge
pgn obligatoire ;
qualifelec.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-11-21
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-11-21
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Alfortville
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Il est à préciser que les lots de la présente consultation (macro-lot 2 et macro-lot 3) font suite à la consultation du lot 1 « remplacement des portes palières » lancée sous la forme d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique qui dispose que : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : […] 2° Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : a)La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000,00 EUR HT hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ; b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots […] »
Les autres lots notamment le lot 4, sont lancés sous la forme d'une procédure en appel d'offres ouvert (Macro-lot 4 : ESV/VDR, fera l'objet d'une prochaine consultation sous la forme d'une procédure formalisée)
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2023/S 205-644234 (2023-10-19)