le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à Saint-Denis (93200). Les éléments de la mission sont plus précisément indiqués dans le programme prévisionnel de l'opération. Les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet définitif (Apd), Études de projet (Pro), Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (Act), Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (Visa), Direction de l'exécution du marché (Det), Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (Aor). Le présent marché est unique. Il est conclu à prix global et forfaitaire
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-25.
L'appel d'offres a été publié le 2023-08-17.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marche de maitrise D'Oeuvre pour la rehabilitation des 202 logements de L'Ilot 3 pierre de montreuil a saint-denis (93200)
23MOEILOT3STDENIS”
Produits/services: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à...”
Brève description
le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à Saint-Denis (93200). Les éléments de la mission sont plus précisément indiqués dans le programme prévisionnel de l'opération. Les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet définitif (Apd), Études de projet (Pro), Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (Act), Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (Visa), Direction de l'exécution du marché (Det), Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (Aor). Le présent marché est unique. Il est conclu à prix global et forfaitaire
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“bâtiment 1 : 1 rue de l'emaillerie, Bâtiment 2 : 9 rue de l'emaillerie et 1 place du Caquet, Bâtiment 3 : 2-4 rue de l'emaillerie et 1-3 passage Abélard”
Description du marché:
“les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet...”
Description du marché
les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet définitif (Apd), Études de projet (Pro), Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (Act), Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (Visa), Direction de l'exécution du marché (Det), Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (Aor). Les spécifications techniques seront indiquées dans le Cahier des Clauses Particulières (à la phase " offre ") seuls seront concernés les candidats sélectionnés au terme de la 1ère phase de sélection des candidatures. La description du contexte de l'opération, des bâtiments et des contraintes est plus précisément indiquée dans la Note de programme prévisionnel relative au marché (jointe en annexe de ce document)
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Description
Informations complémentaires:
“le marché n'est pas décomposé en tranches optionnelles. Aucune variante n'est imposée et la présentation de variantes libres n'est pas autorisée. Et La...”
Informations complémentaires
le marché n'est pas décomposé en tranches optionnelles. Aucune variante n'est imposée et la présentation de variantes libres n'est pas autorisée. Et La mission de maîtrise d'oeuvre débute à la date de notification du marché et s'achèvera à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu en septembre 2025 pour une durée de 18 mois
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“selon sa profession, le candidat devra prouver son enregistrement au registre professionnel suivant : Pour l'architecte : attestation d'inscription à...”
Liste et brève description des conditions
selon sa profession, le candidat devra prouver son enregistrement au registre professionnel suivant : Pour l'architecte : attestation d'inscription à l'ordre des architectes - loi no 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture, Pour le(s) bureau(x) d'études techniques : certificats OPQIBI, attestation de formation, certifications, spécialisations ou tout document équivalent
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“le candidat produira des certificats de qualifications professionnelles ou tout document équivalent. Les candidats qui se trouvent dans l'incapacité...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
le candidat produira des certificats de qualifications professionnelles ou tout document équivalent. Les candidats qui se trouvent dans l'incapacité d'apporter un tel certificat peuvent attester de leur capacité professionnelle par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il remet sa candidature (voir Rc)
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“le titulaire devra présenter un groupement composé au minimum d'un architecte, d'un bureau d'études technique. Toutefois, un candidat présentant l'ensemble...”
Conditions d'exécution du contrat
le titulaire devra présenter un groupement composé au minimum d'un architecte, d'un bureau d'études technique. Toutefois, un candidat présentant l'ensemble des compétences pourra se présenter seul. Le mandataire du groupement doit être l'architecte
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-25
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2023-10-27 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“1) Justification du non allotissement : Conformément aux dispositions de l'article L2113-10 du Code de la Commande Publique, l'acheteur a décidé de ne pas...”
1) Justification du non allotissement : Conformément aux dispositions de l'article L2113-10 du Code de la Commande Publique, l'acheteur a décidé de ne pas allotir ce marché dans la mesure où l'identification de prestations distinctes, dans le cadre du présent marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation, n'est pas possible. Il s'agit là d'une prestation intellectuelle indivisible qui porte sur un seul et même ensemble immobilier, et qui justifie la passation d'un marché unique. 2) Procédure : s'agissant d'une procédure avec négociation, il est transmis dans un 1er temps, dans le cadre de l'appel à candidatures, le RC, la planche de références à renseigner et le programme de l'opération. La totalité du DCE ne sera transmise qu'aux sociétés dont la candidature aura été sélectionnée au terme de la première phase. L'Acheteur présentera le projet de marché et l'analyse des offres à un Jury. Il revient ensuite à l'acheteur de procéder au choix du titulaire. 3) Modalités de retrait du dossier de consultation : Les dossiers de consultation peuvent être téléchargés gratuitement sur notre plateforme de dématérialisation : www.maximilien.fr 4) Modalités de remise des candidatures : les plis seront remis obligatoirement par voie électronique, à l'adresse suivante : www.maximilien.fr. Les conditions de remises sont détaillées dans le RC. Les dossiers dont le téléchargement sur la plateforme dématérialisée ne seraient pas complets à l'heure limite, ne seront pas retenus. 5) Critères de sélection des candidatures : Sous réserve de la production et de la conformité des justifications relatives à la candidature, les critères pris en compte pour l'agrément des candidatures sont les suivants: capacités économiques et financières (dont un CA minimum de 500 000 euros HT sur le dernier exercice) et les garanties professionnelles, et capacités techniques
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93105
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93105
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Source: OJS 2023/S 160-507837 (2023-08-17)
Informations complémentaires (2023-09-14) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à...”
Brève description
Le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à Saint-Denis (93200). Les éléments de la mission sont plus précisément indiqués dans le programme prévisionnel de l'opération. Les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet définitif (Apd), Études de projet (Pro), Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (Act), Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (Visa), Direction de l'exécution du marché (Det), Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (Aor). Le présent marché est unique. Il est conclu à prix global et forfaitaire
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 160-507837
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)
Ancienne valeur
Texte:
“le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à...”
Texte
le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à Saint-Denis (93200). Les éléments de la mission sont plus précisément indiqués dans le programme prévisionnel de l'opération. Les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet définitif (Apd), Études de projet (Pro), Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (Act), Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (Visa), Direction de l'exécution du marché (Det), Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (Aor). Le présent marché est unique. Il est conclu à prix global et forfaitaire
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à...”
Texte
le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des 202 logements de l'îlot 3 Pierre de Montreuil à Saint-Denis (93200). Les éléments de la mission sont plus précisément indiqués dans le programme prévisionnel de l'opération. Les prestations de maîtrise d'oeuvre comprennent les éléments suivants : Diagnostic (Diag), Études d'avant-projet sommaire (Aps), Études d'avant - projet définitif (Apd), Études de projet (Pro), Assistance au Maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux (Act), Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (Visa), Direction de l'exécution du marché (Det), Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (Aor). Le présent marché est unique. Il est conclu à prix global et forfaitaire. Dans le cadre du présent marché, une clause d'insertion d'un objectif de 450 heures de travail en insertion à réserver à un personnel répondant aux critères de l'insertion par l'activité économique est prévue.
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 180-563658 (2023-09-14)