dialogue competitif no 20 ST 23 - cONCEPTION & CONSTRUCTION D'Un BATIMENT "Oncologie" sur le site du centre hospitalier de perpignan
Centre hospitalier de Perpignan
dialogue competitif no 20 ST 23 - cONCEPTION & CONSTRUCTION D'Un BATIMENT "Oncologie" sur le site du centre hospitalier de perpignan Appel à candidature
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-01-23. L'appel d'offres a été publié le 2023-11-23.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-11-23 | Avis de marché |
| 2025-05-09 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2023-11-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: DIALOGUE COMPETITIF no20ST23 BAT ONCOLOG
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pyrénées-Orientales 🏙️
Procédure
Type de procédure: Dialogue compétitif
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre hospitalier de Perpignan
Adresse postale: centre hospitalier de perpignan - 20, avenue du languedoc - b.P. 49954
Code postal: 66046
Commune postale: Perpignan
Contact
Adresse Internet: http://www.ch-perpignan.fr 🌏
Courrier électronique: serveco.marches@ch-perpignan.fr 📧
Téléphone: +33 468616437 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-23 📅
Date limite de soumission: 2024-01-23 📅
Date de publication: 2023-11-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 229-720942
Numéro JO-S: 229
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 18 816 800 EUR 💰
Brève description:
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: centre hospitalier Perpignan
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
Heure limite de réception des offres: 16:45
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement de santé
Contact
Point de contact: Cellule marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ch-perpignan.fr 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cx 02
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal de grande instance
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille Cx 06
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Source: OJS 2023/S 229-720942 (2023-11-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: DIALOGUE COMPETITIF no20ST23 BAT ONCOLOG
Brève description:
dialogue competitif no 20 ST 23 - cONCEPTION & CONSTRUCTION D'Un BATIMENT "Oncologie" sur le site du centre hospitalier de perpignan Appel à candidature
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pyrénées-Orientales 🏙️
Procédure
Type de procédure: Dialogue compétitif
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre hospitalier de Perpignan
Adresse postale: centre hospitalier de perpignan - 20, avenue du languedoc - b.P. 49954
Code postal: 66046
Commune postale: Perpignan
Contact
Adresse Internet: http://www.ch-perpignan.fr 🌏
Courrier électronique: serveco.marches@ch-perpignan.fr 📧
Téléphone: +33 468616437 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-23 📅
Date limite de soumission: 2024-01-23 📅
Date de publication: 2023-11-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 229-720942
Numéro JO-S: 229
Informations complémentaires
critères d'appréciation des candidatures sont détaillés au 2.4 règlement de la consultation
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 18 816 800 EUR 💰
Brève description:
l'Opération consiste en la construction d'un bâtiment d'oncologie sur le site du CH de Perpignan. Il s'agit d'un marché global sectoriel de conception / construction en application
Durée de l'accord: 46 mois Description des options:
conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique le pouvoir adjudicateur pourra passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui seront confiées au titulaire du Contrat objet de la présente consultation, pendant un délai de 3 ans à compter de sa notification
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: centre hospitalier Perpignan
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
en application des articles R.2142-16 et R.2142-17 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur limite le nombre de candidats admis au dialogue à 3 maximum. Le nombre de candidats minimum que le pouvoir adjudicateur prévoit d'inviter est également de 3, sous réserve du nombre de candidats satisfaisant aux conditions de la consultation suffisant. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de poursuivre la consultation avec un nombre de candidats inférieur aux nombre minimum indiqué
Afficher plus
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement de santé
Contact
Point de contact: Cellule marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ch-perpignan.fr 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_pJBctlanYs 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cx 02
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal de grande instance
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille Cx 06
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Source: OJS 2023/S 229-720942 (2023-11-23)
Avis d'attribution de marché (2025-05-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: DIALOGUE COMPETITIF N° 20 ST 23 - CONCEPTION & CONSTRUCTION D'UN BATIMENT "ONCOLOGIE" SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 28 680 000 EUR 💰
Description
Description du marché:
Adresse postale: 20, AVENUE DU LANGUEDOC
Code postal: 66000
Ville: Perpignan
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pyrénées-Orientales 🏙️
Durée de l'accord: 42 mois
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Coût global de l'offre apprécié au regard du coût de conception-réalisation
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Qualité fonctionnelle apprécié au regard de la qualité de la réponse aux exigences du programme fonctionnel
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Qualité technique, jugée d'après la qualité de la réponse technique et environnementale
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité architecturale et paysagère, insertion dans le site
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Qualité opérationnelle (délais, phasage, méthodes)
Critère de qualité (pondération): 5
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Adresse postale: 20, avenue du Languedoc
Ville: Perpignan
Procédure
Type de procédure
Dialogue compétitif ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
Numéro de contrat:
Date de conclusion du contrat: 2025-04-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 28 680 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Gcc occitanie
Nom et adresse du contractant
Nom: GCC OCCITANIE (mandataire) - A26 Architecture (architecte) - ESPAGNO & MILANI (architecte) - BETEM (structure) - EMMACOUSTIC (acoustique) - La salle blanche (radioprotection) - Karine BOURDE VACHER (radioprotection)
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 19 rue Saint Exupéry
Code postal: 34430
Commune postale: Saint Jean de Védas
Région: Hérault 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 0561503372 📞
Taille de l’opérateur économique: Grande
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre hospitalier de Perpignan GHT AUDE-PYRENEES
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Cellule marchés 20, avenue du Languedoc BP 49 954
Code postal: 66049
Commune postale: Perpignan
Région: Pyrénées-Orientales 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: serveco.marches@ch-perpignan.fr 📧
Téléphone: 33468616437 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro d'enregistrement national:
Commune postale: Montpellier
Région: Hérault 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: 0467548100 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 6 rue Pitot
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: CF. Chapitre 6 du règlement de consultation -Différends et recours-
Source: OJS 2025/S 091-306329 (2025-05-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: DIALOGUE COMPETITIF N° 20 ST 23 - CONCEPTION & CONSTRUCTION D'UN BATIMENT "ONCOLOGIE" SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
Numéro de référence:
DIALOGUE COMPETITIF N° 20 ST 23
Brève description:
DIALOGUE COMPETITIF N° 20 ST 23 - CONCEPTION & CONSTRUCTION D'UN BATIMENT "ONCOLOGIE" SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 28 680 000 EUR 💰
Description
Description du marché:
CONCEPTION & CONSTRUCTION D'UN BATIMENT "ONCOLOGIE" SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN. L'opération consiste en la construction d'un bâtiment d'Oncologie sur le site du CH de Perpignan. Il s'agit d'un marché global sectoriel de conception/construction en application.
Afficher plus
Code postal: 66000
Ville: Perpignan
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pyrénées-Orientales 🏙️
Durée de l'accord: 42 mois
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique
le pouvoir adjudicateur pourra passer un marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui seront confiées au
titulaire du Contrat objet de la présente consultation, pendant un délai de 3 ans à compter de sa
notification.
Afficher plus
Critère de coût (nom): Coût global de l'offre apprécié au regard du coût de conception-réalisation
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Qualité fonctionnelle apprécié au regard de la qualité de la réponse aux exigences du programme fonctionnel
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Qualité technique, jugée d'après la qualité de la réponse technique et environnementale
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité architecturale et paysagère, insertion dans le site
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Qualité opérationnelle (délais, phasage, méthodes)
Critère de qualité (pondération): 5
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Description
Adresse postale: 20, avenue du Languedoc
Ville: Perpignan
Procédure
Type de procédure
Dialogue compétitif ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : En application des articles R.2142-16 et
R.2142-17 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur limite le nombre de
candidats admis au dialogue à 3 maximum. Le nombre de candidats minimum que le pouvoir
adjudicateur prévoit d'inviter est également de 3, sous réserve du nombre de candidats
satisfaisant aux conditions de la consultation suffisant. A défaut, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de poursuivre la consultation avec un nombre de candidats inférieur aux nombre
minimum indiqué.
Afficher plus
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Numéro de contrat:
MARCHE N°25/1001
Date de conclusion du contrat: 2025-04-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 28 680 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
OFFRE GCC OCCITANIE
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0001
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Gcc occitanie
Nom et adresse du contractant
Nom: GCC OCCITANIE (mandataire) - A26 Architecture (architecte) - ESPAGNO & MILANI (architecte) - BETEM (structure) - EMMACOUSTIC (acoustique) - La salle blanche (radioprotection) - Karine BOURDE VACHER (radioprotection)
Numéro d'enregistrement national:
40779455100546
Adresse postale: 19 rue Saint Exupéry
Code postal: 34430
Commune postale: Saint Jean de Védas
Région: Hérault 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 0561503372 📞
Taille de l’opérateur économique: Grande
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre hospitalier de Perpignan GHT AUDE-PYRENEES
Numéro d'enregistrement national:
26660002200013
Adresse postale: Cellule marchés 20, avenue du Languedoc BP 49 954
Code postal: 66049
Commune postale: Perpignan
Région: Pyrénées-Orientales 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: serveco.marches@ch-perpignan.fr 📧
Téléphone: 33468616437 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro d'enregistrement national:
17340005200010
Commune postale: Montpellier
Région: Hérault 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: 0467548100 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 6 rue Pitot
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: CF. Chapitre 6 du règlement de consultation -Différends et recours-
Source: OJS 2025/S 091-306329 (2025-05-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)