>_La présente consultation concerne les marchés de travaux de réalisation de la signalisation lumineuse tricolore, au niveau des carrefours à feux.>_les caractéristiques principales du besoin sont la création d'environ 50 carrefours à feux.Le marché comprend notamment :>L'Installation de chantier,>les prestations d'études d'exécution et de programmation,>la fourniture des supports,>la fourniture des signaux,>les travaux de fourniture et pose de câbles,>les travaux de fourniture et pose de matériel.>_le délai d'exécution du marché est de : 31 mois (y compris la période de préparation) à compter de la date T0 fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation.>_la date prévisionnelle de début d'exécution est envisagée au 02/01/2024
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-18.
L'appel d'offres a été publié le 2023-08-01.
Avis de marché (2023-08-01) Objet Champ d'application du marché
Titre: Installation de feux de circulation
Numéro de référence: 22m0155
Brève description:
“>_La présente consultation concerne les marchés de travaux de réalisation de la signalisation lumineuse tricolore, au niveau des carrefours à feux.>_les...”
Brève description
>_La présente consultation concerne les marchés de travaux de réalisation de la signalisation lumineuse tricolore, au niveau des carrefours à feux.>_les caractéristiques principales du besoin sont la création d'environ 50 carrefours à feux.Le marché comprend notamment :>L'Installation de chantier,>les prestations d'études d'exécution et de programmation,>la fourniture des supports,>la fourniture des signaux,>les travaux de fourniture et pose de câbles,>les travaux de fourniture et pose de matériel.>_le délai d'exécution du marché est de : 31 mois (y compris la période de préparation) à compter de la date T0 fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation.>_la date prévisionnelle de début d'exécution est envisagée au 02/01/2024
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de feux de circulation📦
Code CPV supplémentaire: Autres travaux d'installation électrique📦 Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: sytral
Adresse postale: 21 Boulevard Marius Vivier Merle, Cs 63815
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.sytral.fr🌏
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr📧
Téléphone: +33 472845800📞
Fax: +33 478531284 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info🌏
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-08-01 📅
Date limite de soumission: 2023-09-18 📅
Date de publication: 2023-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 149-472023
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info ->_Le règlement de la consultation apporte toutes les informations complémentaires au présent avis.>_ Le critère "Valeur technique" est décomposé en 2 sous-critères comme suit :*Sous-Critère 2.1 (Sct2.1) : Adéquation et organisation des moyens mis en oeuvre avec les contraintes du chantier : 30%*sous-critère 2.2 (Sct2.2) : Méthodologie d'intervention : 70%>_selon les dispositions de l'article R2143-4 du CCP, l'acheteur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d'un DUME (document unique de marché européen) en lieu et place de l'ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs capacités.Dans ce cas, il est précisé que l'acheteur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.Les candidats pourront candidater avec un DUME en suivant les instructions figurant en annexe du règlement de la consultation
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 149-472023 (2023-08-01)
Informations complémentaires (2023-08-28) Objet Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-08-28 📅
Date limite de soumission: 2023-09-27 📅
Date de publication: 2023-09-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 168-525092
Se réfère à l'avis: 2023/S 149-472023
Numéro JO-S: 168
Source: OJS 2023/S 168-525092 (2023-08-28)
Informations complémentaires (2023-09-21) Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: sytral Mobilités
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-09-21 📅
Date limite de soumission: 2023-10-02 📅
Date de publication: 2023-09-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 185-578576
Numéro JO-S: 185
Source: OJS 2023/S 185-578576 (2023-09-21)