>_La présente consultation concerne le marché de travaux de réalisation du système de signalisation ferroviaire de la ligne et du site de remisage.La gestion de la sécurité des circulations nécessite la mise en place de signalisation ferroviaire couplée aux dispositifs de gestion du trafic routier, et donc le besoin de la réalisation des infrastructures de Signalisation Ferroviaire de la ligne de tramway T10 et du centre de remisage.Les prestations comprennent :Etudes, fourniture, installation, essais et mise en service de la signalisation ferroviaire en ligne et en centre de remisage.>_le délai d'exécution du marché est de : 26 mois (y compris la période de préparation, la période des études d'exécution et le délai d'exécution des travaux) à compter de la date T0 fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation et de la période des études d'exécution
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-08.
L'appel d'offres a été publié le 2023-07-03.
Avis de marché (2023-07-03) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de signalisation ferroviaire
Numéro de référence: 22m0159
Brève description:
“>_La présente consultation concerne le marché de travaux de réalisation du système de signalisation ferroviaire de la ligne et du site de remisage.La...”
Brève description
>_La présente consultation concerne le marché de travaux de réalisation du système de signalisation ferroviaire de la ligne et du site de remisage.La gestion de la sécurité des circulations nécessite la mise en place de signalisation ferroviaire couplée aux dispositifs de gestion du trafic routier, et donc le besoin de la réalisation des infrastructures de Signalisation Ferroviaire de la ligne de tramway T10 et du centre de remisage.Les prestations comprennent :Etudes, fourniture, installation, essais et mise en service de la signalisation ferroviaire en ligne et en centre de remisage.>_le délai d'exécution du marché est de : 26 mois (y compris la période de préparation, la période des études d'exécution et le délai d'exécution des travaux) à compter de la date T0 fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation et de la période des études d'exécution
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de signalisation ferroviaire📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de lignes de tramway📦 Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: sytral
Adresse postale: 21 Boulevard Marius Vivier Merle, Cs 63815
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.sytral.fr🌏
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr📧
Téléphone: +33 472845800📞
Fax: +33 478531284 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info🌏
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-07-03 📅
Date limite de soumission: 2023-09-08 📅
Date de publication: 2023-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 129-407132
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info ->_Le règlement de la consultation apporte toutes les informations complémentaires au présent avis.>_ Le critère "Valeur technique" est décomposé en 4 sous-critères comme suit :*Sous-Critère 2.1 (Sct2.1) : Description des travaux et procédés d'exécution liés à la signalisation ferroviaire : 50%*sous-critère 2.2 (Sct2.2) : Fournitures : 15%*sous-critère 2.3 (Sct2.3) : Planning, calendrier d'exécution et moyens humains : 20%*sous-critère 2.4 (Sct2.4) : Sécurité qualité : 15%>_selon les dispositions de l'article R2143-4 du CCP, l'acheteur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d'un DUME (document unique de marché européen) en lieu et place del'ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs capacités.Dans ce cas, il est précisé que l'acheteur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.Les candidats pourront candidater avec un DUME en suivant les instructions figurant en annexe du règlement de la consultation
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 129-407132 (2023-07-03)