construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau

Communauté agglomération du Grand Dax

la présente consultation concerne la construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau :
- construction de prétraitements (dessableur et dégrillage) sur le site de Berdot 1 avec une chambre de répartition pour capter les débits de temps de pluie.
- Construction d'une canalisation de liaison entre le site Berdot1 et Berdot 2.
- Construction d'un bassin de 5000m3 de stockage du temps de pluie et de son local technique sur le site de la Plaine des sports Maurice Boyau (Berdot2)
- construction d'une canalisation de rejet vers l'adour en Dn1000
- travaux d'aménagements extérieurs (VRD et paysager) du site Berdot2, en interface avec les aménagements sportifs du Skatepark
Lieu(X) d'exécution : Territoire de Dax 40100 DAX
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le ccap.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-11-17. L'appel d'offres a été publié le 2023-10-11.

Qui ?

• Communauté agglomération du Grand Dax

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Landes

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-10-11	Avis de marché

Avis de marché (2023-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'assainissement
Numéro de référence: 23GD087
Brève description:

la présente consultation concerne la construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau : - construction de prétraitements (dessableur et dégrillage) sur le site de Berdot 1 avec une chambre de répartition pour capter les débits de temps de pluie. - Construction d'une canalisation de liaison entre le site Berdot1 et Berdot 2. - Construction d'un bassin de 5000m3 de stockage du temps de pluie et de son local technique sur le site de la Plaine des sports Maurice Boyau (Berdot2) - construction d'une canalisation de rejet vers l'adour en Dn1000 - travaux d'aménagements extérieurs (VRD et paysager) du site Berdot2, en interface avec les aménagements sportifs du Skatepark Lieu(X) d'exécution : Territoire de Dax 40100 DAX Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le ccap.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'assainissement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Travaux d'assainissement 📦
Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Landes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: communauté agglomération du Grand Dax
Adresse postale: 20 avenue de la Gare
Code postal: 40102
Commune postale: Dax Cedex 10075
Contact
Adresse Internet: http://www.grand-dax.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@grand-dax.fr 📧
Téléphone: +33 547558080 📞
URL des documents: https://marchespublics.landespublic.org 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.landespublic.org 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-11 📅
Date limite de soumission: 2023-11-17 📅
Date de publication: 2023-10-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 199-624444
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires

délai d'exécution : 2 mois de préparation et 19 mois maximum de travaux. Les délais d'exécution pris en compte seront ceux proposés par le titulaire. Ces délais sont calculés à partir de jours ouvrés (du lundi au vendredi)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la présente consultation concerne la construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau :

- construction de prétraitements (dessableur et dégrillage) sur le site de Berdot 1 avec une chambre de répartition pour capter les débits de temps de pluie.

- Construction d'une canalisation de liaison entre le site Berdot1 et Berdot 2.

- Construction d'un bassin de 5000m3 de stockage du temps de pluie et de son local technique sur le site de la Plaine des sports Maurice Boyau (Berdot2)

- construction d'une canalisation de rejet vers l'adour en Dn1000

- travaux d'aménagements extérieurs (VRD et paysager) du site Berdot2, en interface avec les aménagements sportifs du Skatepark

Lieu(X) d'exécution : Territoire de Dax 40100 DAX

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le ccap.

Intitulé du lot: travaux de génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description: les travaux attendus sont décrits dans le Cctp.
Durée de l'accord: 48 mois
Description des options:

l'Entité adjudicatrice pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: travaux de canalisation
Numéro du lot: 2
Brève description:

Ce comporte des variantes exigées (voir modalités sur règlement de la consultation) :

Variante exigée no1 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation Dn1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital.

Variante exigée no2 : Modification du matériau des canalisations Dn1200 et Dn1000 du microtunnelier pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'adour Dn1000 pour du PRV en remplacement de la fonte.

Variante exigée no3 : Remplacement du microtunnelier Dn1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte

variante exigée no4 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation Dn1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital et modification du matériau des canalisations Dn1200 et Dn1000 du microtunnelier pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'adour Dn1000 pour du PRV en remplacement de la fonte

variante exigée no 5 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation Dn1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital et remplacement du microtunnelier Dn1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte

variante exigée no6 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation Dn1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital et modification du matériau des canalisations Dn1200 et Dn1000 du microtunnelier pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'adour Dn1000 pour du PRV en remplacement de la fonte et remplacement du microtunnelier Dn1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte

variante exigée 7 : Remplacement du microtunnelier Dn1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte et modification du matériau des canalisations Dn1200 et Dn1000 pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'adour Dn1000 pour du PRV en remplacement de la fonte

Description des options:

l'Entité adjudicatrice se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires:

délai d'exécution : 2 mois de préparation et 13 mois maximum de travaux. Les délais d'exécution pris en compte seront ceux proposés par le titulaire. Ces délais sont calculés à partir de jours ouvrés (du lundi au vendredi)

Intitulé du lot: fourniture et installation d'équipements électriques, hydrauliques, électromécaniques et de régulation
Numéro du lot: 3
Brève description:

Le lot no 3 comporte une variante facultative (voir modalités sur règlement de la consultation) :

Le candidat peut proposer une variante sur le type d'équipement électromécanique, électrique et les automatismes proposés tout en respectant leur fonctionnalité et leur dimensionnement

Informations complémentaires:

délai d'exécution : 2 mois de préparation et 7 mois maximum de travaux. Les délais d'exécution pris en compte seront ceux proposés par le titulaire. Ces délais sont calculés à partir de jours ouvrés (du lundi au vendredi)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique et professionnelle:

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Liste et brève description des règles et critères:

certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :

- lot1 (génie-civil) : Qualifications FNTP no1631, 164, 2321, 2412, 2421, 252, 2531,

- lot 2 (canalisations) : Qualifications FNTP no1512, 5142, 5161

- lot 3 (équipements) : qualifications FNTP no5431, 544, 632, 633, 6341, 6342

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dispositions particulières applicables aux PME : aucune retenue de garantie ne sera constituée pour les marchés inférieurs à 200 000 euro ht lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R.2151-13 du code de la commande publique

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Sur fonds propres et à partir de subventions :

1-Papi au titre programme d'actions et de prévention des inondations (Fonds Barnier), à hauteur de 40% sur les travaux du poste mixte référencé S, incluant l'ouvrage de répartition la canalisation de surverse Adour et les ouvrages de prétraitement

2- agence de l'eau 10%

les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

l'Entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Toutefois, en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée mais non imposée par l'entité adjudicatrice, est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Conditions d'exécution du contrat:

cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-11-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24400067500151
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.landespublic.org 🌏
URL des documents: https://marchespublics.landespublic.org 🌏

Référence
Informations complémentaires

lot 1 : 2-valeur technique analysée à partir du cadre de mémoire technique et environnemental, des fiches techniques transmises et du planning d'exécution fourni par le candidat comprenant les sous-critères suivants :

1.1-Définition et clarté des méthodologies envisagées spécifiquement pour le présent programme de travaux (méthodes de terrassements et de blindages, méthodes de fondations et de construction des ouvrages béton, etc..) 10%

1.2-qualité des fournitures (des matériaux, matériels, ciments, formulations de bétons...) analysée à partir des fiches techniques 5%

1.3-appropriation du chantier : reformulation des objectifs et des contraintes 10%

1.4-définition du programme d'essais et qualité des garanties apportées 5%

1.5-moyens humains et matériels consacrés au chantier 5%

1.6-définition de l'enchaînement des tâches, organisation du chantier, justification du respect des délais au regard du planning d'exécution fourni par le candidat (prise en compte de la co-activité avec les titulaires des autres lots) 10%

lot 2 : 2-valeur technique analysée à partir du cadre de mémoire technique et environnemental, des fiches techniques transmises et du planning d'exécution fourni par le candidat comprenant les sous-critères suivants :

1.1-Définition et clarté des méthodologies envisagées spécifiquement pour le présent programme de travaux (méthodes de terrassements et de blindages, méthodes de pose des canalisations, méthode spécifique de passage en sous-oeuvre, remise en état des voiries, etc..) 10%

1.2-qualité des fournitures (des matériaux, canalisations, pièces spéciales, regards...) analysée à partir des fiches techniques 10%

1.3-appropriation du chantier : reformulation des objectifs et des contraintes 5%

lot 3 : 2-valeur technique analysée à partir du cadre de mémoire technique, des fiches techniques transmises et du planning d'exécution fourni par le candidat comprenant les sous-critères suivants :

1.1-Définition et clarté des méthodologies envisagées spécifiquement pour le présent programme de travaux (études d'exécution et définition des besoins, pose des équipements, ..) 10%

1.2-qualité des fournitures (des vannes, clapets, équipements hydrauliques divers, des matériaux de ces équipements, des appareillages de contrôle, commande et télésurveillance, des équipements électriques, des équipements de sécurité,...) analysée à partir des fiches techniques 10%

pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, dont l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.landespublic.org

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : http://marchespublics.landespublic.org.

Pour présenter leur candidature, les candidats devront obligatoirement fournir un DUME en complétant le DUME joint au dossier de consultation ou un DUME électronique en le complétant directement sur le site suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Pau
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Commune postale: Pau Cedex
Code postal: 64010
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 559849440 📞
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal adminsitratif de Pau
Source: OJS 2023/S 199-624444 (2023-10-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Travaux de construction d'égouts (>20)

Travaux d'assainissement (>20)

Travaux de construction de canalisations d'eaux usées (3)