ajout de barreaudages sur la structure D'Accompagnement vers la sortie (sas) de caen (14)

Agce pub pour l immob de la justice

le présent marché a pour objet l'ajout de barreaudage sur le bâtiment d'hébergement et la façade du bâtiment PIPS formant enceinte de la structure d'accompagnement vers la sortie (Sas) de Caen, dans le Calvados (14). Les travaux consisteront à fixer dans du béton armé des barreaudages. Ces barreaudages ont vocation à retarder significativement un éventuel franchissement ; ils seront situés majoritairement derrière des châssis fixes de cellule. Un prototype pour deux typologies de barreaudage sera soumis aux tests décrits au présent CCTP, avant généralisation. La pose généralisée de l'ensemble des barreaudages se fera après la mise en service, en site pénitentiaire occupé, en présence des détenus. Les travaux seront réalisés dans un contexte de sûreté induisant des délais et des process de réalisation contraints

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-06-09. L'appel d'offres a été publié le 2023-04-27.

Qui ?

• Agce pub pour l immob de la justice

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de chantier

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-04-27	Avis de marché

Avis de marché (2023-04-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: 23-029
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: agce pub pour l immob de la justice
Code postal: 94270
Commune postale: Le Kremlin Bicetre
Contact
Adresse Internet: http://www.apij.justice.fr 🌏
Courrier électronique: claire.bales@apij-justice.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2264016&orgAcronyme=d3f 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2264016&orgAcronyme=d3f 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-27 📅
Date limite de soumission: 2023-06-09 📅
Date de publication: 2023-05-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 085-262107
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires
travaux en site pénitentiaire occupé, forte coordination nécessaire

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: ajout de barreaudage en site occupé
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires: travaux en site pénitentiaire occupé, forte coordination nécessaire
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: caen (14)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: voir l'article 4.1.1 du RC

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-06-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2264016&orgAcronyme=d3f 🌏

Référence
Informations complémentaires

- candidat unique ou groupement conjoint avec mandataire solidaire - financement sur les crédits budgétaires alloués à l'apij - paiement au compte du titulaire par virement à 30 jours maximum conformément à l'article L.2192-10 et R.2192-10 du Code de la commande publique. Il est prévu le versement d'une avance et d'acomptes en fonction de l'avancement des travaux - une visite de site est imposée. Ses modalités sont décrites dans l'article 2.6 du RC - une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur tous les règlements du marché

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.melun.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : la présente procédure est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun : -Recours prévu à l'article L.551- 1 du code de justice administrative avant la signature du marché -Recours prévu à l'article L. 551- 13 du code de justice administrative, au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché, ou à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché -Recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 085-262107 (2023-04-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)