le présent marché a pour objet l'ajout de barreaudage sur le bâtiment d'hébergement et la façade du bâtiment PIPS formant enceinte de la structure d'accompagnement vers la sortie (Sas) de Caen, dans le Calvados (14). Les travaux consisteront à fixer dans du béton armé des barreaudages. Ces barreaudages ont vocation à retarder significativement un éventuel franchissement ; ils seront situés majoritairement derrière des châssis fixes de cellule. Un prototype pour deux typologies de barreaudage sera soumis aux tests décrits au présent CCTP, avant généralisation. La pose généralisée de l'ensemble des barreaudages se fera après la mise en service, en site pénitentiaire occupé, en présence des détenus. Les travaux seront réalisés dans un contexte de sûreté induisant des délais et des process de réalisation contraints
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-06-09.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-27.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“ajout de barreaudages sur la structure D'Accompagnement vers la sortie (sas) de caen (14)
23-029”
Produits/services: Travaux de chantier📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet l'ajout de barreaudage sur le bâtiment d'hébergement et la façade du bâtiment PIPS formant enceinte de la structure...”
Brève description
le présent marché a pour objet l'ajout de barreaudage sur le bâtiment d'hébergement et la façade du bâtiment PIPS formant enceinte de la structure d'accompagnement vers la sortie (Sas) de Caen, dans le Calvados (14). Les travaux consisteront à fixer dans du béton armé des barreaudages. Ces barreaudages ont vocation à retarder significativement un éventuel franchissement ; ils seront situés majoritairement derrière des châssis fixes de cellule. Un prototype pour deux typologies de barreaudage sera soumis aux tests décrits au présent CCTP, avant généralisation. La pose généralisée de l'ensemble des barreaudages se fera après la mise en service, en site pénitentiaire occupé, en présence des détenus. Les travaux seront réalisés dans un contexte de sûreté induisant des délais et des process de réalisation contraints
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: caen (14)
Description du marché: ajout de barreaudage en site occupé
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires: travaux en site pénitentiaire occupé, forte coordination nécessaire
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: voir l'article 4.1.1 du RC
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-06-09
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-06-09
14:00 📅
“- candidat unique ou groupement conjoint avec mandataire solidaire - financement sur les crédits budgétaires alloués à l'apij - paiement au compte du...”
- candidat unique ou groupement conjoint avec mandataire solidaire - financement sur les crédits budgétaires alloués à l'apij - paiement au compte du titulaire par virement à 30 jours maximum conformément à l'article L.2192-10 et R.2192-10 du Code de la commande publique. Il est prévu le versement d'une avance et d'acomptes en fonction de l'avancement des travaux - une visite de site est imposée. Ses modalités sont décrites dans l'article 2.6 du RC - une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur tous les règlements du marché
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
URL: http://www.melun.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Précisions concernant les délais d'introduction de recours : la présente procédure est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : la présente procédure est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun : -Recours prévu à l'article L.551- 1 du code de justice administrative avant la signature du marché -Recours prévu à l'article L. 551- 13 du code de justice administrative, au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché, ou à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché -Recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
URL: http://www.melun.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 085-262107 (2023-04-27)