Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 377 logements HBM (ILOTS A&B) du groupe PORTE D'AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 377 logements HBM (ILOT A et B) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème. Il s'agit d'un marché ordinaire composé de deux types de prestations : Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire tel qu'il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Des prestations complémentaires à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d'accompagnement au relogement des locataires et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT . Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. En effet, l'opération présente les caractéristiques suivantes : - Réalisation d'une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention dans des cages d'escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L'opération sera donc réalisée en plusieurs phases avec des cages d'escalier relais. L'allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances pour les locataires. - Les difficultés techniques liées à l'intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d'opération, nécessite une entreprise en tout corps d'état afin : - D'assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier les interventions multiples - De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier. Le recours à un marché global se justifie également par le fait que l'opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre d'atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d'ouvrage tels que la ventilation, le chauffage, l'électricité ou l'isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d'état participe à l'atteinte de la performance énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2026-02-20.
L'appel d'offres a été publié le 2026-01-15.
Avis de marché (2026-01-15) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 377 logements HBM (ILOTS A&B) du groupe PORTE D'AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème
Reference number: 2025-1292
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification...”
Brève description
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 377 logements HBM (ILOT A et B) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème.
Il s'agit d'un marché ordinaire composé de deux types de prestations :
Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire tel qu'il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Des prestations complémentaires à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d'accompagnement au relogement des locataires et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT .
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. En effet, l'opération présente les caractéristiques suivantes :
- Réalisation d'une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention dans des cages d'escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L'opération sera donc réalisée en plusieurs phases avec des cages d'escalier relais. L'allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances pour les locataires.
- Les difficultés techniques liées à l'intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d'opération, nécessite une entreprise en tout corps d'état afin :
- D'assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier les interventions multiples
- De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier.
Le recours à un marché global se justifie également par le fait que l'opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre d'atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d'ouvrage tels que la ventilation, le chauffage, l'électricité ou l'isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d'état participe à l'atteinte de la performance énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises
Afficher plus
Type de contrat: works
Produits/services: Travaux de restructuration📦 Description
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification...”
Description du marché
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 377 logements HBM (ILOT A et B) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème.
Il s'agit d'un marché ordinaire composé de deux types de prestations :
Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire tel qu'il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Des prestations complémentaires à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d'accompagnement au relogement des locataires et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT .
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. En effet, l'opération présente les caractéristiques suivantes :
- Réalisation d'une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention dans des cages d'escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L'opération sera donc réalisée en plusieurs phases avec des cages d'escalier relais. L'allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances pour les locataires.
- Les difficultés techniques liées à l'intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d'opération, nécessite une entreprise en tout corps d'état afin :
- D'assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier les interventions multiples
- De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier.
Le recours à un marché global se justifie également par le fait que l'opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre d'atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d'ouvrage tels que la ventilation, le chauffage, l'électricité ou l'isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d'état participe à l'atteinte de la performance énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Durée de l'accord: 48 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-11-23 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuelles prestations susceptibles d'être effectuées dans le cadre de marches similaires,...”
Description des options
Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuelles prestations susceptibles d'être effectuées dans le cadre de marches similaires, conclus sans nouvelle mise en concurrence
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-20 16:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️ Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅ Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
“Le règlement de la consultation établi pour la phase offre précisera si des Pse seront à chiffrer par les candidats sélectionnés.
Le chiffre d'affaires...”
Le règlement de la consultation établi pour la phase offre précisera si des Pse seront à chiffrer par les candidats sélectionnés.
Le chiffre d'affaires minimum requis pour candidater à ce marché est fixé à 12 millions d'euros. Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d'affaires des trois derniers exercices disponibles.
Tous les candidats répondant aux critères susmentionnés à l'article 3 du règlement de consultation et ayant les capacités professionnelles, techniques et financières ci-dessous seront sélectionnés pour la phase offre :
- Capacités professionnelles : appréciées au regard des références présentées dans le cadre A3,
- Capacités techniques : appréciée au regard des qualifications demandées et des moyens humains
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 8A164CB5-CC73-0A3F-310978C97690D7EC
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75181
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Téléphone: 0144594400📞
Fax: 0144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 8A164CCA-F472-F80B-C0BF75A511B8CCD2
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75181
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Téléphone: 0144594400📞
Fax: 0144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 011-033253 (2026-01-15)