Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX

Grandlyon habitat

La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-03-23. L'appel d'offres a été publié le 2026-02-16.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-02-16 Avis de marché
Avis de marché (2026-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Numéro de référence: 2025-1412/AOO/ASC L.LAGRANGE/DP
Brève description:
La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1779840
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Durée de l'accord: 31 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-09-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-23 11:30:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-03-23 15:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-03-23 15:00:00 📅
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: GrandLyon Habitat
Numéro d'enregistrement national: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort
Cs 13754
Code postal: 69444
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Courrier électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr 📧
Téléphone: 0472746800 📞
URL: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1779840 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1779840 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours francs avant la date limite de remise des plis, une demande par le biais du profil acheteur depuis www.marches-publics.info
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'enregistrement national: 0470AEA5-9F65-BF67-76E355CA4BDB5008
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: 0487635000 📞
Fax: 0487635250 📠
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 034-117091 (2026-02-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère Rhône
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation... Travaux d'installation d'ascenseurs