Prestations de restauration du support et de la couche picturale des 24 tableaux de Galerie Médicis de Pierre Paul Rubens

Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2026-02-23.

Qui ?

• Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML)

Qu'est-ce que c'est ?

• Services récréatifs, culturels et sportifs

Où ?

• Ile-de-France › Paris
• Luxembourg › Luxembourg

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-02-23	Avis de marché

Avis de marché (2026-02-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Prestations de restauration du support et de la couche picturale des 24 tableaux de Galerie Médicis de Pierre Paul Rubens
Numéro de référence: 2026-003M 004M
Brève description:

Prestations de restauration du support et de la couche picturale des 24 tableaux de Galerie Médicis de Pierre Paul Rubens

Type de contrat: Services
Produits/services: Services récréatifs, culturels et sportifs 📦
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants ✅
Groupe de lots: GLO-0001
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2

1️⃣
Identifiant interne: 2026-003M
Titre: Restauration de la couche picturale et du support de douze (12) tableaux (INV.1771,1773,1774,1775,1778,1781,1784,1785,1786,1787,1789,1790).
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:

Restauration de la couche picturale et du support de douze (12) tableaux (INV.1771,1773,1774,1775,1778,1781,1784,1785,1786,1787,1789,1790).

Informations complémentaires:

Le marché est un marché à prix mixte composé : A titre principal, une partie forfaitaire, rémunérée par un prix global et forfaitaire, comprenant les prestations décrites au Cahier des Clauses Particulière (CCP) . Pour la couche picturale, elles concernent notamment le constat d'état, le dépoussiérage, le décrassage, le nettoyage de la couche picturale, la réintégration de la couche picturale, etc. Pour le support, elles concernent notamment le constat d'état, le refixage, la reprise structurelle etc. A titre accessoire, une partie à bons de commande, en application des articles R. 2162-1 à R.2162-16 du Code de la commande publique, pour les prestations décrites au CCP. La partie à bons de commandes est passée sans minimum et avec un montant maximum suivant: Montant maximum sur la durée totale du marché : Lot n°01 :400 000 en € HT Lot n°02 :400 000 en € HT Les prestations relevant de la part à commande seront rémunérées par les prix unitaires figurant au Bordereau des prix unitaires (BPU). Les lots font l'objet d'un fractionnement en deux (02) tranches au sens de l’article R. 2113-4 du Code de la commande publique. Pour le lot 01, la tranche ferme (TF) concerne cinq (05) tableaux et la tranche optionnelle (TO) sept (07) tableaux. Pour le lot 02, la tranche ferme (TF) concerne six (06) tableaux et la tranche optionnelle (TO) six (06) tableaux. Le détail est présenté dans le CCP. Dans le cadre de la présente opération, le pouvoir adjudicateur, dans un souci de préservation de l’environnement, a décidé de faire application des dispositions de l’article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause environnementale.

Adresse postale: Musée du Louvre
Code postal: 75058
Ville: Paris
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Durée de l'accord: 48 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2026-004M
Titre: Restauration de la couche picturale et du support de douze (12) tableaux (INV.1769,1770,1772,1776,1777,1779,1780,1782,1783,1788,1791,1792).
Description du marché:

Restauration de la couche picturale et du support de douze (12) tableaux (INV.1769,1770,1772,1776,1777,1779,1780,1782,1783,1788,1791,1792).

Informations complémentaires:

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

Prestations de restauration du support et de la couche picturale des 24 tableaux de Galerie Médicis de Pierre Paul Rubens- Lot n°01- Restauration de la couche picturale et du support de 12 tableaux ( Inv.1771, 1773, 1774,1775,1778,1781,1784,1785,1786,1787,1789,1790) Lot n°02:-Restauration de la couche picturale et du support de 12 tableaux (Inv.1769,1770,1772,1776,1777,1779,1780,1782,1783,1788,1791,1792) Chaque lot donne lieu à la conclusion d'un marché. Le détail des prestations est décrit dans le cahier des clauses particulières. (CCP)

Lots inclus:

LOT-0001

LOT-0002

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-04-20 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-04-20 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Forme juridique soumissionnaire ✅
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Date d'ouverture: 2026-04-20 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Description de la justification de la procédure: Cf Règlement de la consultation

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Cf Règlement de la Consultation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Les modalités financières et de règlement figurent au CCP.
Procédure
Droit transnational applicable: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML)
Numéro d'enregistrement national: 18004623700012
Département: Direction Financière, Juridique et des Moyens Sous Direction Juridique et de l'Achat Public Service de la Commande Publique
Adresse postale: Direction Financière, Juridique et des Moyens Sous Direction Juridique et de l'Achat Public Service de la Commande Publique
Code postal: 75058
Commune postale: Paris cedex 01
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Service de la commande publique
Courrier électronique: raphaelle.de-germain@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140208467 📞
Fax: +33 140205728 📠
URL: https://www.louvre.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Loisirs, culture et culte
Communication
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Justification de la restriction de l’accès à certains documents de marché: Protection des informations particulièrement sensibles
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
Soumission par voie électronique: Autorisée

Informations complémentaires
Informations complémentaires

I. Durée du marché : Conformément aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique, les dispositions du marché prennent effet à compter de sa date de notification. Le marché est conclu pour la durée nécessaire à l’exécution complète des prestations, ainsi que leur validation. Il est conclu jusqu’à l’admission par le pouvoir adjudicateur du rapport d’intervention final Le délai d’exécution du marché (tranche ferme et tranche optionnelle) est de quarante-huit (48) mois à compter de l’installation du chantier. La durée prévisionnelle de la tranche ferme est de vingt-six (26) mois à compter de l’installation du chantier. La durée prévisionnelle de la tranche optionnelle est de vingt-deux (22) mois. La date prévisionnelle de notification est juin 2026. II. Procédure : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 du code de la commande publique. Le marché appartient à la catégorie de services spécifiques suivante : Services récréatifs, culturels et sportifs. III. Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre. IV. Négociation : En application de l'article R.2123-5 du code de la commande publique, l'EPML peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. L'EPML se réserve la possibilité de mettre en œuvre une phase de négociation avec les trois (3) meilleurs candidats définis à la suite d'une première analyse des offres reçues suivant les critères de jugement, ou moins si le nombre d'offres classées est inférieur à trois (3), dans les conditions présentées au RC. V. Remarque importante : Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation. VI. Précisions sur le dépôt des offres :Modalités de dépôt des offres détaillées dans le Règlement de la consultation (RC). VII. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Acces-et-coordonnees

Informations complémentaires

I. Durée du marché : Conformément aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique, les dispositions du marché prennent effet à compter de sa date de notification.
Le marché est conclu pour la durée nécessaire à l’exécution complète des prestations, ainsi que leur validation. Il est conclu jusqu’à l’admission par le pouvoir adjudicateur du rapport d’intervention final
Le délai d’exécution du marché (tranche ferme et tranche optionnelle) est de quarante-huit (48) mois à compter de l’installation du chantier. La durée prévisionnelle de la tranche ferme est de vingt-six (26) mois à compter de l’installation du chantier. La durée prévisionnelle de la tranche optionnelle est de vingt-deux (22) mois. La date prévisionnelle de notification est juin 2026.
II. Procédure : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 du code de la commande publique. Le marché appartient à la catégorie de services spécifiques suivante : Services récréatifs, culturels et sportifs.
III. Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre.
IV. Négociation : En application de l'article R.2123-5 du code de la commande publique, l'EPML peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. L'EPML se réserve la possibilité de mettre en œuvre une phase de négociation avec les trois (3) meilleurs candidats définis à la suite d'une première analyse des offres reçues suivant les critères de jugement, ou moins si le nombre d'offres
classées est inférieur à trois (3), dans les conditions présentées au RC.
V. Remarque importante : Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.
VI. Précisions sur le dépôt des offres :Modalités de dépôt des offres détaillées dans le Règlement de la consultation (RC).
VII. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél.
: 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet :
http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Acces-et-coordonnees

Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf Règlement de la Consultation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 038-128775 (2026-02-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services récréatifs, culturels et sportifs (>20 nouveaux marchés)