Travaux de couverture et de charpente sur six écoles de la ville de Lille. La consultation comporte 6 lots. Le lot n°1 est un marché à tranches, les lots 2 à 6 sont des marchés ordinaires.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2026-02-12.
L'appel d'offres a été publié le 2026-01-08.
Avis de marché (2026-01-08) Objet Champ d'application du marché
Titre: 2025MC266DCP - Travaux de couverture et de charpente sur six écoles de la ville de Lille
Numéro de référence: 2025MC266DCP
Brève description:
“Travaux de couverture et de charpente sur six écoles de la ville de Lille. La consultation comporte 6 lots. Le lot n°1 est un marché à tranches, les lots 2...”
Brève description
Travaux de couverture et de charpente sur six écoles de la ville de Lille. La consultation comporte 6 lots. Le lot n°1 est un marché à tranches, les lots 2 à 6 sont des marchés ordinaires.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de couverture📦
Valeur estimée hors TVA: 0 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 6
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 6
1️⃣
Description du marché:
“Réfection de la toiture de l'Ecole Jules Simon”
Informations complémentaires:
“La durée indiquée de 12 semaines correspond au délai d'exécution dont une période de préparation de 4 semaines pour une tranche à compter de la date de...”
Informations complémentaires
La durée indiquée de 12 semaines correspond au délai d'exécution dont une période de préparation de 4 semaines pour une tranche à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Site principal ou lieu d'exécution:
“Le présent marché est un marché à tranches. Il comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle comme suit :
Tranche ferme : Remplacement de la...”
Site principal ou lieu d'exécution
Le présent marché est un marché à tranches. Il comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle comme suit :
Tranche ferme : Remplacement de la couverture tuile + isolation du bâtiment T3
Tranche optionnelle : Remplacement du préau par une couverture en polycarbonate.
Les délais d'exécution des tranches ainsi que les modalités d'affermissement sont précisés dans les pièces du DCE.
Afficher plus
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Durée de l'accord: 12 (WEEK)
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“En application de l'article R. 21227 du Code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence...”
Description des options
En application de l'article R. 21227 du Code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du présent marché en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 70
Critère de qualité (nom): Critère de valeur technique conformément aux sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Critère de démarche qualité environnementale et sanitaire
Critère de qualité (pondération): 5
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“Travaux de réfection de la charpente lamellée collée de l'école Lempereur”
Informations complémentaires:
“La durée indiquée correspond au délai d'exécution du lot y compris la période de préparation de 2 semaines à compter de la date de l'ordre de service...”
Informations complémentaires
La durée indiquée correspond au délai d'exécution du lot y compris la période de préparation de 2 semaines à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Afficher plus
Durée de l'accord: 8 (WEEK)
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“Travaux de réfection de l'étanchéité de la salle de sports Blondin”
Informations complémentaires:
“La durée indiquée correspond au délai d'exécution des travaux y compris la période de préparation de 2 semaines à compter de la date de l'ordre de service...”
Informations complémentaires
La durée indiquée correspond au délai d'exécution des travaux y compris la période de préparation de 2 semaines à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus
Durée de l'accord: 6 (WEEK)
Informations sur les options
Description des options:
“En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence...”
Description des options
En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du présent marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Description du marché:
“Réfection de l'étanchéité du groupe scolaire Briand Buisson”
Informations complémentaires:
“La durée indiquée correspond au délai d'exécution des travaux y compris une période de préparation de 4 semaines à compter de la date de l'ordre de service...”
Informations complémentaires
La durée indiquée correspond au délai d'exécution des travaux y compris une période de préparation de 4 semaines à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Afficher plus
Durée de l'accord: 10 (WEEK)
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
5️⃣
Description du marché:
“Travaux de rénovation des chéneaux des écoles Duruy et de Comines à Moulins”
Durée de l'accord: 14 (WEEK)
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
6️⃣
Description du marché:
“Travaux de réfection de l'étanchéité du restaurant Godart (espace Bardou)”
Informations complémentaires:
“La durée indiquée correspond au délai d'exécution des travaux y compris 2 semaines de préparation à compter de la date de l'ordre de service de démarrage...”
Informations complémentaires
La durée indiquée correspond au délai d'exécution des travaux y compris 2 semaines de préparation à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence...”
Description des options
En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du présent marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-12 15:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-02-12 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Hôtel de Ville de Lille
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
“Une visite de site est obligatoire pour chacun des lots. Les modalités de visite sont précisées dans le règlement de la consultation. Le marché pourra faire...”
Une visite de site est obligatoire pour chacun des lots. Les modalités de visite sont précisées dans le règlement de la consultation. Le marché pourra faire l'objet de subventions diverses.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internetwww.telerecours.fr.
La durée du marché pour chacun des lots commence à compter de la notification jusqu'à la validation du décompte général définitif (y compris levée totale des réserves). Le délai d'exécution est distincts et propres à chacun des lots du marché et commence à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Les modalités de financement et de paiement sont précisés dans le cahier des charges.
La signature électronique n'est pas obligatoire au moment du dépôt de l'offre.
Les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles demandées au titre de l'agrément de la candidature sont précisées dans le règlement de la consultation.
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540001900014
Adresse postale: 1 rue de Préfet Erignac
Code postal: 54038
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: caroline.page@meurtheetmoselle.gouv.fr📧
Téléphone: +33 383342224📞 Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590003400026
Adresse postale: 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Téléphone: +33 359542342📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590003400026
Adresse postale: 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Téléphone: +33 359542342📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Se référer au Code de Justice Administrative” Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2026/S 006-014491 (2026-01-08)
Avis de marché (2026-02-05) Objet Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 0 EUR 💰
Changements Nouvelle valeur
Texte:
“La section 5 concernant le lot n°3 est modifiée.
La date limite de remise des offres est prolongée au 19 février 2026 à 15h00. La date d'ouverture des plis...”
Texte
La section 5 concernant le lot n°3 est modifiée.
La date limite de remise des offres est prolongée au 19 février 2026 à 15h00. La date d'ouverture des plis est également prolongée au 19 février 2026 à 16h00.
Pour les autres lots, la date limite de remise des offres reste inchangée.
“A la suite de la modification des pièces du DCE concernant uniquement le lot n°3, il est nécessaire de décaler la date limite de remise des offres...”
A la suite de la modification des pièces du DCE concernant uniquement le lot n°3, il est nécessaire de décaler la date limite de remise des offres uniquement pour ce lot.
Afficher plus
Source: OJS 2026/S 026-086703 (2026-02-05)