Travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon - Section Dury - Saint Simon (PK 1+560 au PK 0).

Département de la Somme

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-07-16. L'appel d'offres a été publié le 2025-06-02.

Qui ?

• Département de la Somme

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Picardie › Somme

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-06-02	Avis de marché

Avis de marché (2025-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon - Section Dury - Saint Simon (PK 1+560 au PK 0).
Numéro de référence: TX_HALAGE_DURY_SAINT_SIMON
Brève description:

Travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon - Section Dury - Saint Simon (PK 1+560 au PK 0).

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de protection des berges 📦
Autres restrictions s’appliquant au lieu d’exécution: N’importe où dans le pays donné
Description
Identifiant interne: TX_HALAGE_DURY_SAINT_SIMON
Produits/services supplémentaires:

Travaux de resurfaçage de chaussées 📦

Travaux de revêtement divers 📦

Pays: France 🇫🇷
Durée de l'accord: 75 jours
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Valeur technique : 25%
Valeur environnementale : 15%
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon - Section Dury - Saint Simon (PK 1+560 au PK 0). Les travaux relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993). Le marché comporte une clause obligatoire d'insertion des publics en difficultés en application de l'article R.2111-10 du Code de la commande publique. Les prestations donnent lieu à un marché à prix mixte. Les prestations liées à l'installation du chantier, aux études d'organisation, d'exécution, aux essais et contrôles internes, aux panneaux d'information et/ou de communication et au dossier de récolement sont prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et donnent lieu à un marché ordinaire à prix forfaitaire. Les travaux de réhabilitation de la plateforme de halage font l'objet de prix unitaires renseignés au bordereau des prix unitaires et seront réalisées par le biais de bons de commande, en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique, pour un montant maximum de : 2 000 000 Euros HT. Ce montant représente la limite maximum de commande et ne constitue en aucun cas une obligation d'achat par le Département. Les commandes seront donc passées en fonction des besoins réels et dans la limite du montant maximum fixés ci-dessus. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 75 jours à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n'inclut pas la période de préparation de 15 jours qui débute à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Les variantes ne sont pas autorisées.

Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure

La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation de la plateforme de halage de la section Béthencourt-sur-Somme/Saint-Simon - Section Dury - Saint Simon (PK 1+560 au PK 0).
Les travaux relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993).

Le marché comporte une clause obligatoire d'insertion des publics en difficultés en application de l'article R.2111-10 du Code de la commande publique.
Les prestations donnent lieu à un marché à prix mixte.

Les prestations liées à l'installation du chantier, aux études d'organisation, d'exécution, aux essais et contrôles internes, aux panneaux d'information et/ou de communication et au dossier de récolement sont prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et donnent lieu à un marché ordinaire à prix forfaitaire.

Les travaux de réhabilitation de la plateforme de halage font l'objet de prix unitaires renseignés au bordereau des prix unitaires et seront réalisées par le biais de bons de commande, en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique, pour un montant maximum de : 2 000 000 Euros HT.

Ce montant représente la limite maximum de commande et ne constitue en aucun cas une obligation d'achat par le Département. Les commandes seront donc passées en fonction des besoins réels et dans la limite du montant maximum fixés ci-dessus.
Le délai d'exécution des travaux est fixé à 75 jours à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n'inclut pas la période de préparation de 15 jours qui débute à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
Les variantes ne sont pas autorisées.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-07-16 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-07-16 15:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2025-07-16 15:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Département de la Somme
Numéro d'enregistrement national: 22800001400016
Adresse postale: 53 rue de la République
Code postal: 80026
Commune postale: Amiens
Région: Somme 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: fbienaime@somme.fr 📧
Téléphone: +33 0322718193 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marchespublics596280.fr 🌏
URL de participation: https://marchespublics596280.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Numéro d'enregistrement national: 17800005500016
Adresse postale: 14, rue Lemerchier
Code postal: 80011
Commune postale: Amiens
Région: Somme 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0322336170 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Département de la Somme - DFCP
Numéro d'enregistrement national: 228000014 00016
Adresse postale: 40, rue de la République - CS 32615
Code postal: 80026
Commune postale: Amiens cedex 1
Courrier électronique: acourtial@somme.fr 📧
Téléphone: +33 0322718074 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 105-357713 (2025-06-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (14)

Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues (4)