Travaux de désamiantage et de démolition de 32 Maisons de Ville situées cité Zéphir à CAYENNE.

SIGUY

Cette opération de travaux est répartie sur 3 zones : . Zone 1 : maisons n°190 à 198, n°215 à 216 puis maisons n°223 à 225 - Rue Jules Patient, . Zone 2 : maisons n°161 à 168 - Impasse Turenne Radamonthe, . Zone 3 : maisons n°138 à 140, n°144 à 149 - Impasse les Alizades. La durée des travaux est de 30 mois y compris période de préparation. Le point de départ du délai est fixé par un ordre de service établi par le Maître d'ouvrage. Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2025.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-08-04. L'appel d'offres a été publié le 2025-07-03.

Qui ?

• SIGUY

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Guyane › Guyane

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-07-03	Avis de marché

Avis de marché (2025-07-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage et de démolition de 32 Maisons de Ville situées cité Zéphir à CAYENNE.
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Description
Identifiant interne: LOT 00
Titre: Désamiantage et démolition
Description du marché:

Travaux de désamiantage et de démolition de 32 Maisons de Ville réparties sur 3 zones.

Informations complémentaires:

Les prestations feront l'objet d'une tranche ferme et de trois tranches optionnelles. La décomposition en tranches est définie au Cahier des Clauses Administratives Particulières. En cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle, il n'est pas prévu l'application d'une indemnité de dédit. Par ailleurs, le délai contractuel global de réalisation propre à chaque tranche est fixé à l'acte d'engagement.

Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
Adresse postale: Cité Zéphir
Code postal: 97300
Ville: Cayenne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Guyane 🏙️
Durée de l'accord: 30 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-09-01 📅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-08-04 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Une garantie est requise ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:

Niveau spécifique minimal exigé : afin de garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché, les candidats devront présenter un chiffre d'affaires annuel, concernant les services objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices, d'au moins 80% du montant estimé du marché. Les moyens de preuve de ces capacités acceptés par le Pouvoir Adjudicateur sont détaillés dans le Règlement de la Consultation.

Motif d'exclusion: Fausses déclarations, dissimulation d'informations, incapacité de présenter les documents requis ou obtention d'informations confidentielles sur cette procédure
Description des motifs d'exclusion:

Sont exclues de la procédure de passation de ce marché les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles ou qui auraient obtenu des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Siguy
Numéro d'enregistrement national: 30499299300028
Adresse postale: 25, avenue Pasteur - BP 258
Code postal: 97326
Commune postale: Cayenne cedex
Région: Guyane 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Cellule Marchés
Courrier électronique: ma.jules@simko.fr 📧
Téléphone: 0594288189 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://siguy.e-marchespublics.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://siguy.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: http://siguy.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: http://siguy.e-marchespublics.com 🌏
URL de l'outil d'acquisition: http://siguy.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Profil d'acheteur
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire en application des dispositions de l'article L2112-2 du Code de la commande publique.

Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

- référé précontractuel: recours possible avant la conclusion du contrat (articles 2 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile); - référé contractuel: recours possible après la conclusion du contrat au plus tard au 31e jour suivant la publication de l'avis d'attribution. En l'absence de publication ou de notification du marché, le recours peut être formé jusqu'à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. (articles 11 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; 1441-3 du code de procédure civile).

Source: OJS 2025/S 126-436428 (2025-07-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)