Travaux de création d'un abri pour le compacteur de cartons à Champagny-en-Vanoise
Communauté de communes Val Vanoise
Marché de travaux. Procédure adaptée ouverte. Début à compter de la notification du contrat. Date butoir de fin des travaux : vendredi 17 octobre 2025. Prix forfaitaires actualisables. Avance de 15 %. Pénalités prévues au contrat
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-06-02. L'appel d'offres a été publié le 2025-05-12.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Rhône-Alpes › Isère
- • Rhône-Alpes › Savoie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-05-12 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de création d'un abri pour le compacteur de cartons à Champagny-en-Vanoise
Numéro de référence: 2025_07
Brève description:
“Marché de travaux. Procédure adaptée ouverte. Début à compter de la notification du contrat. Date butoir de fin des travaux : vendredi 17 octobre 2025. Prix...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Description
Identifiant interne: T-PA-1645230
Description du marché:
“Marché de travaux. Procédure adaptée ouverte. Début à compter de la notification du contrat. Date butoir de fin des travaux : vendredi 17 octobre 2025. Prix...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Code postal: 73350
Ville: Champagny-en-Vanoise
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Savoie 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-06-23 📅
Date de fin: 2025-10-17 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-06-02 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-06-02 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 2
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-06-02 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Assurance pour les risques professionnels”
Capacité technique et professionnelle
“Références sur des travaux spécifiés : Liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le...”
Afficher plus
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Inscription à un registre de commerce : Formulaire Dc1 Inscription à un registre de commerce : Formulaire Dc2”
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté de communes Val Vanoise
Numéro d'enregistrement national: 48857
Adresse postale: 47 rue Sainte Barbe
Code postal: 73350
Commune postale: Bozel
Région: Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MONIN Thierry
Courrier électronique: guillaume.balais@valvanoise.fr 📧
Téléphone: 0479550134 📞
URL: https://www.valvanoise.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.valvanoise.fr/547-commande-publique.htm 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1645230 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1645230 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national: A7C2ADBA-BFB8-5978-534C39D1AFBDBF41
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble
Région: Isère 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: 0476429000 📞
Fax: 0476422269 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“cf. adresse ci-dessus”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 091-306111 (2025-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de création d'un abri pour le compacteur de cartons à Champagny-en-Vanoise
Numéro de référence: 2025_07
Brève description:
“Marché de travaux. Procédure adaptée ouverte. Début à compter de la notification du contrat. Date butoir de fin des travaux : vendredi 17 octobre 2025. Prix...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Description
Identifiant interne: T-PA-1645230
Description du marché:
“Marché de travaux. Procédure adaptée ouverte. Début à compter de la notification du contrat. Date butoir de fin des travaux : vendredi 17 octobre 2025. Prix...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Code postal: 73350
Ville: Champagny-en-Vanoise
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Savoie 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2025-06-23 📅
Date de fin: 2025-10-17 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-06-02 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-06-02 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 2
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2025-06-02 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Assurance pour les risques professionnels”
Capacité technique et professionnelle
“Références sur des travaux spécifiés : Liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le...”
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Inscription à un registre de commerce : Formulaire Dc1 Inscription à un registre de commerce : Formulaire Dc2”
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communauté de communes Val Vanoise
Numéro d'enregistrement national: 48857
Adresse postale: 47 rue Sainte Barbe
Code postal: 73350
Commune postale: Bozel
Région: Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MONIN Thierry
Courrier électronique: guillaume.balais@valvanoise.fr 📧
Téléphone: 0479550134 📞
URL: https://www.valvanoise.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.valvanoise.fr/547-commande-publique.htm 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1645230 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1645230 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national: A7C2ADBA-BFB8-5978-534C39D1AFBDBF41
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble
Région: Isère 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: 0476429000 📞
Fax: 0476422269 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“cf. adresse ci-dessus”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 091-306111 (2025-05-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)