Réaménagement de la salle de travaux pratiques de chimie analytique située au R+2 du bloc 3 de la faculté de pharmacie de l’UFR3S : fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité
Université de Lille
La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de réaménagement de la salle de TP de chimie analytique située au R+2 du bloc 3 de la faculté de pharmacie de l’UFR3S.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-09-08. L'appel d'offres a été publié le 2025-07-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-07-18 | Avis de marché |
| 2025-07-24 | Avis de marché |
| 2026-01-21 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2025-07-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réaménagement de la salle de travaux pratiques de chimie analytique située au R+2 du bloc 3 de la faculté de pharmacie de l’UFR3S : fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité
Numéro de référence: 2025T008
Brève description:
“La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Description
Description du marché:
“La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de...”
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Paillasses de laboratoire 📦
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 3 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“L’Université de Lille se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la...”
Afficher plus
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d’exécution analysé sur la base du planning à renseigner par le candidat
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Qualité des produits et matériaux proposés analysée sur la base des fiches techniques des matériels et matériaux et les plans de principe de paillasses
Critère de qualité (nom): Méthodologie d’intervention et organisation du chantier analysée sur la base de la pertinence des moyens matériels et humains dédiés à l’opération
Critère de qualité (nom): Dispositifs mis en place pour la protection de l’environnement sur le secteur d’activité du marché ainsi que les caractéristiques des matériels et matériaux en faveur de l’environnement
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-08 12:00:00.000 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-08 12:00:00.000 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur crédits budgétaires de l'Université de Lille. Application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et...”
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Universite de lille
Numéro d'enregistrement national: 13002975400012
Adresse postale: 42 rue Paul Duez
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: dcp-etm@univ-lille.fr 📧
Téléphone: +33362269197 📞
URL: https://www.univ-lille.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2814843&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2814843&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2814843&orgAcronyme=f2h 🌏
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Le présent marché est passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert au sens des articles L2124-1, L 2124-2, R2124-1, R2124-2 (1°) et R2161-1 à R2161-5 du...”
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Dreets hauts de france
Numéro d'enregistrement national: 130 029 218 00018
Adresse postale: Cité Marianne, 2 boulevard de Strasbourg
Code postal: 59019
Commune postale: Lille Cedex
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: chantal.leclercq@dreets.gouv.fr 📧
Téléphone: +33328164653 📞
URL: https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Le-Mediateur-des-entreprises-en-Hauts-de-France 🌏
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de lille
Numéro d'enregistrement national: 175 900 034 00026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.talille@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de lille
Numéro d'enregistrement national: 175 900 034 00026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.talille@juradm.fr 📧
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies et délais de recours sont les suivants : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative pouvant...”
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2025/S 138-477214 (2025-07-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réaménagement de la salle de travaux pratiques de chimie analytique située au R+2 du bloc 3 de la faculté de pharmacie de l’UFR3S : fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité
Numéro de référence: 2025T008
Brève description:
“La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Description
Description du marché:
“La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de...”
Produits/services supplémentaires: Paillasses de laboratoire 📦
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 3 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“L’Université de Lille se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la...”
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d’exécution analysé sur la base du planning à renseigner par le candidat
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Qualité des produits et matériaux proposés analysée sur la base des fiches techniques des matériels et matériaux et les plans de principe de paillasses
Critère de qualité (nom): Méthodologie d’intervention et organisation du chantier analysée sur la base de la pertinence des moyens matériels et humains dédiés à l’opération
Critère de qualité (nom): Dispositifs mis en place pour la protection de l’environnement sur le secteur d’activité du marché ainsi que les caractéristiques des matériels et matériaux en faveur de l’environnement
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-08 12:00:00.000 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-08 12:00:00.000 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur crédits budgétaires de l'Université de Lille. Application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et...”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Universite de lille
Numéro d'enregistrement national: 13002975400012
Adresse postale: 42 rue Paul Duez
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: dcp-etm@univ-lille.fr 📧
Téléphone: +33362269197 📞
URL: https://www.univ-lille.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2814843&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2814843&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2814843&orgAcronyme=f2h 🌏
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Le présent marché est passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert au sens des articles L2124-1, L 2124-2, R2124-1, R2124-2 (1°) et R2161-1 à R2161-5 du...”
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Dreets hauts de france
Numéro d'enregistrement national: 130 029 218 00018
Adresse postale: Cité Marianne, 2 boulevard de Strasbourg
Code postal: 59019
Commune postale: Lille Cedex
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: chantal.leclercq@dreets.gouv.fr 📧
Téléphone: +33328164653 📞
URL: https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Le-Mediateur-des-entreprises-en-Hauts-de-France 🌏
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de lille
Numéro d'enregistrement national: 175 900 034 00026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.talille@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de lille
Numéro d'enregistrement national: 175 900 034 00026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.talille@juradm.fr 📧
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies et délais de recours sont les suivants : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative pouvant...”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2025/S 138-477214 (2025-07-18)
Avis de marché (2025-07-24)
Objet
Description
Description du marché:
“La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de...”
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution:
“Afin de préparer le chiffrage et la prise en compte des contraintes, la visite des lieux d’exécution des prestations est obligatoire. Le candidat est tenu...”
Afficher plus
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-22 12:00:00.000 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-22 12:00:00.000 📅
Informations complémentaires
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies et délais de recours sont les suivants : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative pouvant...”
Afficher plus
Changements
Nouvelle valeur
Texte:
“Ajout de dates de visite supplémentaires. Les visites de site pourront également avoir lieu le mercredi 27 août de 14h à 16h, le jeudi 28 août 2025 de 9h à...”
Afficher plus
Texte:
“La date limite de demande d'informations complémentaires est reportée au mardi 09/09/2025 à 12h00.”
Texte:
“La date limite de réception des offres est reportée au lundi 22 septembre 2025.”
Autres informations complémentaires
“Ajout de dates de visite, reports de la date limite de demande d'informations complémentaires et de la date limite de réception des offres”
Source: OJS 2025/S 141-488085 (2025-07-24)
Objet
Description
Description du marché:
“La présente consultation porte sur la fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité. Elle intervient dans le cadre des travaux de...”
Site principal ou lieu d'exécution:
“Afin de préparer le chiffrage et la prise en compte des contraintes, la visite des lieux d’exécution des prestations est obligatoire. Le candidat est tenu...”
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-22 12:00:00.000 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-09-22 12:00:00.000 📅
Informations complémentaires
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies et délais de recours sont les suivants : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative pouvant...”
Changements
Nouvelle valeur
Texte:
“Ajout de dates de visite supplémentaires. Les visites de site pourront également avoir lieu le mercredi 27 août de 14h à 16h, le jeudi 28 août 2025 de 9h à...”
Texte:
“La date limite de demande d'informations complémentaires est reportée au mardi 09/09/2025 à 12h00.”
Texte:
“La date limite de réception des offres est reportée au lundi 22 septembre 2025.”
Autres informations complémentaires
“Ajout de dates de visite, reports de la date limite de demande d'informations complémentaires et de la date limite de réception des offres”
Source: OJS 2025/S 141-488085 (2025-07-24)
Avis d'attribution de marché (2026-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): 117158.23 EUR 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Afin de préparer le chiffrage et la prise en compte des contraintes, la visite des lieux d’exécution des prestations est obligatoire. Le candidat est tenu...”
Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution analyse sur la base du planning à renseigner par le candidat
Critère de qualité (nom): Qualité des produits et matériaux proposés analysé sur la base des fiches techniques des matériels et matériaux et les plans de principe de paillasses
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'intervention et organisation du chantier analysé sur la base de la pertinence des moyens matériels et humains dédiés à l'opération
Critère de qualité (nom): Dispositifs mis en place pour la protection de l'environnement sur le secteur d'activité du marché ainsi que les caractéristiques des matériels et matériaux en faveur de l'environnement
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2025T008
Date de conclusion du contrat: 2025-12-19 📅
Titre: Marché 2025T008 - Réaménagement de la salle de travaux pratiques de chimie analytique située au R+2 du bloc 3 de la faculté de pharmacie de l’UFR3S : fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 117158.23 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: ILM Agencements SAS
Numéro d'enregistrement national: 32662512600031
Adresse postale: ZI 9 rue Lavoisier bp75
Code postal: 54300
Commune postale: Luneville
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
URL: https://www.ilm.fr/ 🌏
Source: OJS 2026/S 015-049074 (2026-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): 117158.23 EUR 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Afin de préparer le chiffrage et la prise en compte des contraintes, la visite des lieux d’exécution des prestations est obligatoire. Le candidat est tenu...”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution analyse sur la base du planning à renseigner par le candidat
Critère de qualité (nom): Qualité des produits et matériaux proposés analysé sur la base des fiches techniques des matériels et matériaux et les plans de principe de paillasses
Critère de qualité (nom): Méthodologie d'intervention et organisation du chantier analysé sur la base de la pertinence des moyens matériels et humains dédiés à l'opération
Critère de qualité (nom): Dispositifs mis en place pour la protection de l'environnement sur le secteur d'activité du marché ainsi que les caractéristiques des matériels et matériaux en faveur de l'environnement
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2025T008
Date de conclusion du contrat: 2025-12-19 📅
Titre: Marché 2025T008 - Réaménagement de la salle de travaux pratiques de chimie analytique située au R+2 du bloc 3 de la faculté de pharmacie de l’UFR3S : fourniture et pose de paillasses, sorbonnes et d’armoires de sécurité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 117158.23 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: ILM Agencements SAS
Numéro d'enregistrement national: 32662512600031
Adresse postale: ZI 9 rue Lavoisier bp75
Code postal: 54300
Commune postale: Luneville
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
URL: https://www.ilm.fr/ 🌏
Source: OJS 2026/S 015-049074 (2026-01-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)