RD 538 - Aménagement du carrefour giratoire chemin de Roquerousse Du PR 8+150 au PR 8+680 - Commune de Salon-de-Provence
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
RD 538 - Aménagement du carrefour giratoire chemin de Roquerousse Du PR 8+150 au PR 8+680 - Commune de Salon-de-Provence
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2026-01-14. L'appel d'offres a été publié le 2025-11-27.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux de revêtement divers › Installation de panneaux de signalisation › Installation de signalisation routière
- • Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-11-27 | Avis de marché |
| 2026-06-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2025-11-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RD 538 - Aménagement du carrefour giratoire chemin de Roquerousse Du PR 8+150 au PR 8+680 - Commune de Salon-de-Provence
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Travaux routiers 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 357 875 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Travaux voirie
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: TRAVAUX VOIRIE
Informations complémentaires:
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 6 mois
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): SC1 : Organigramme de chantier noté de 0 à 4 points pondéré à 40% SC2 : Description des méthodes et moyens d’exécution noté de 0 à 4 pondéré à 60% CF : RC
Critère de qualité (pondération): 20.00
Critère de qualité (nom): SC1 : Note environnementale noté de 0 à 4 pondéré à 25% SC2 : Résultats de l’éco-comparateur SEVE ou équivalent noté sur 20 pondéré à 75% CF : RC
Prix ✅
Prix (pondération): 60.00
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Signalisation et equipements
Description du marché: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS
Informations complémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): SC1 : Organigramme de chantier noté de 0 à 4 points pondéré à 40% SC2 : Description des méthodes et moyens d’exécution noté de 0 à 4 points pondéré à 60%
Critère de qualité (pondération): 40.00
Titre
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-01-14 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Catalogue électronique: Requise
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Madame la Présidente
Courrier électronique: contact.samrp@departement13.fr 📧
Téléphone: +33 413311313 📞
URL: https://marches.departement13.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marches.departement13.fr/entreprise/consultation/511881?orgAcronyme=cg13 🌏
URL de participation: https://marches.departement13.fr/entreprise/consultation/511881?orgAcronyme=cg13 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 31 Rue Jean François Leca
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
URL: https://marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 230-789684 (2025-11-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RD 538 - Aménagement du carrefour giratoire chemin de Roquerousse Du PR 8+150 au PR 8+680 - Commune de Salon-de-Provence
Numéro de référence:
2025-0384
Brève description:
RD 538 - Aménagement du carrefour giratoire chemin de Roquerousse Du PR 8+150 au PR 8+680 - Commune de Salon-de-Provence
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux routiers 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 357 875 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Identifiant interne:
1
Titre: Travaux voirie
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: TRAVAUX VOIRIE
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution propre à chaque lot est de : Lot 1 : 6 mois, dont 2 mois de période de préparation
Produits/services supplémentaires:
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 6 mois
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): SC1 : Organigramme de chantier noté de 0 à 4 points pondéré à 40% SC2 : Description des méthodes et moyens d’exécution noté de 0 à 4 pondéré à 60% CF : RC
Critère de qualité (pondération): 20.00
Critère de qualité (nom): SC1 : Note environnementale noté de 0 à 4 pondéré à 25% SC2 : Résultats de l’éco-comparateur SEVE ou équivalent noté sur 20 pondéré à 75% CF : RC
Prix ✅
Prix (pondération): 60.00
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
2
Titre: Signalisation et equipements
Description du marché: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution propre à chaque lot est de : Lot 2 : 4 mois, dont 2 mois de période de préparation
Durée de l'accord: 4 mois Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): SC1 : Organigramme de chantier noté de 0 à 4 points pondéré à 40% SC2 : Description des méthodes et moyens d’exécution noté de 0 à 4 points pondéré à 60%
Critère de qualité (pondération): 40.00
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-01-14 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Catalogue électronique: Requise
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Numéro d'enregistrement national:
22130001500247
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Madame la Présidente
Courrier électronique: contact.samrp@departement13.fr 📧
Téléphone: +33 413311313 📞
URL: https://marches.departement13.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marches.departement13.fr/entreprise/consultation/511881?orgAcronyme=cg13 🌏
URL de participation: https://marches.departement13.fr/entreprise/consultation/511881?orgAcronyme=cg13 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le délai d'exécution propre à chaque lot est de : Lot 1 : 6 mois dont 2 mois de période de préparation Lot 2 : 4 mois, dont 2 mois de période de préparation Le marché comporte une clause d'insertion sociale pour le lot n°1 à hauteur de 600 heures.
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'enregistrement national:
17130005600024
Adresse postale: 31 Rue Jean François Leca
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
URL: https://marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Référé précontractuel prévu aux articles L.5511 à L.55112 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.55113 à L.55123 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Afficher plus
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 230-789684 (2025-11-27)
Avis d'attribution de marché (2026-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 1 357 875 EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA): 777726.44 EUR 💰
Description
Produits/services supplémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Critère environnemental
Prix (pondération): 60
Description
Produits/services: Installation de signalisation routière 📦
Produits/services supplémentaires: Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Prix des prestations
Critère de qualité (pondération): 60
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
Numéro de contrat:
Date de conclusion du contrat: 2026-04-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 699202.35 EUR 💰
L’offre a été classée
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Braja – vesigne
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 21 Avenue Frédéric Mistral - BP 50071
Code postal: 84102
Commune postale: Orange cedex
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: be.brajavesigne@brajavesigne.fr 📧
Téléphone: 0490343442 📞
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé ✅
Taille de l’opérateur économique: Petite
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 78524.09 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: GPT AGILIS/Miditraçage
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 245 Allée du Sirocco - ZA la Cigalière IV
Code postal: 84250
Commune postale: Le thor
Courrier électronique: etudes@agilis.net 📧
Téléphone: 0490226540 📞
Fax: 0490226541 📠
Informations complémentaires
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Source: OJS 2026/S 106-383284 (2026-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 1 357 875 EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA): 777726.44 EUR 💰
Description
Produits/services supplémentaires:
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Critère environnemental
Prix (pondération): 60
Description
Produits/services: Installation de signalisation routière 📦
Produits/services supplémentaires: Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Prix des prestations
Critère de qualité (pondération): 60
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Numéro de contrat:
LOT1-BRAJA VESIGNE
Date de conclusion du contrat: 2026-04-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 699202.35 EUR 💰
L’offre a été classée
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
Identifiant de l’offre:
LOT1 + BRAJA VESIGNE
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0001
Nom et adresse du contractant
Nom: Braja – vesigne
Numéro d'enregistrement national:
31975582300147
Adresse postale: 21 Avenue Frédéric Mistral - BP 50071
Code postal: 84102
Commune postale: Orange cedex
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: be.brajavesigne@brajavesigne.fr 📧
Téléphone: 0490343442 📞
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé ✅
Taille de l’opérateur économique: Petite
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 78524.09 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
LOT2 + groupement AGILIS+Miditraçage
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0002
Nom et adresse du contractant
Nom: GPT AGILIS/Miditraçage
Numéro d'enregistrement national:
44322232800025
Adresse postale: 245 Allée du Sirocco - ZA la Cigalière IV
Code postal: 84250
Commune postale: Le thor
Courrier électronique: etudes@agilis.net 📧
Téléphone: 0490226540 📞
Fax: 0490226541 📠
Informations complémentaires
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du Code de Justice Administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du Code de Justice Administrative. Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat, ouvert aux tiers depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 Département du Tarn et Garonne n°358994, et pouvant être exercé dans les deux mois à compter de la publication du présent avis.
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕