Marché de travaux pour la construction de 57 logements intermédiaires, 1 pension de famille de 24 studios, 2 commerces & 1 parking en sous-sol de 48 places de stationnement, situés à CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

IN'LI

Marché de travaux pour la construction de 57 logements intermédiaires, 1 pension de famille de 24 studios, 2 commerces & 1 parking en sous-sol de 48 places de stationnement, situés 739 allée Romain Roland - ZAC Dhuys - Lot 4 - CLICHY-SOUS-BOIS (93390)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-12-01. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-31.

Qui ?

• IN'LI

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-10-31	Avis de marché

Avis de marché (2025-10-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux pour la construction de 57 logements intermédiaires, 1 pension de famille de 24 studios, 2 commerces & 1 parking en sous-sol de 48 places de stationnement, situés à CLICHY-SOUS-BOIS (93390)
Numéro de référence: AAPC2025-067
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1732323
Titre: Marché de travaux pour la construction de 57 logements intermédiaires, 1 pension de famille de 24 studios, 2 commerces & 1 parking en sous-sol de 48 places de stationnement, situés à CLICHY-SOUS-BOIS (93390)
Produits/services supplémentaires:

Installation de cuisines équipées 📦

Travaux de construction de logements-foyers 📦

Travaux de gros œuvre 📦

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: 739 allée Romain Roland - Zac Dhuys - Lot 4
Code postal: 93390
Ville: Clichy-Sous-Bois
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Durée de l'accord: 24 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-05-15 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Note de compréhension du projet et méthodologie pressentie
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Moyens humains, moyens techniques et moyens matériels dédiés au projet
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Rse
Prix ✅
Prix (pondération): 0
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-01 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2025-12-19 📅
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel moyen
Liste et brève description des règles et critères:

un chiffre d'affaires moyen minimal équivalent à 19 millions d'euros, sur les trois dernières années d'exercice

Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

Une sélection de 4 références par groupement que le candidat considère comme significative au regard du présent marché, pour des prestations de nature et d'importance similaires à celles du présent marché et acquises et exécutées au cours des 5 dernières années

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: in'li
Numéro d'enregistrement national: 49823
Adresse postale: Tour Ariane, 5 place de la Pyramide
Code postal: 92088
Commune postale: Paris La Defense
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BALCI Eric
Courrier électronique: marco.lavos@inli.fr 📧
Téléphone: 0140897777 📞
URL: https://www.inli.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1732323 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1732323 🌏
Nom: AW Solutions
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Numéro d'enregistrement national: 442C7873-02E3-B3D8-10C3C75F09CB0B07
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nanterre@justice.fr 📧
Téléphone: 0140971010 📞
Fax: 0147243161 📠
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 211-725152 (2025-10-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (19)

Travaux de construction d'immeubles collectifs (17)

Travaux de construction d'appartements