Marché de travaux de réhabilitation en milieu occupé de 74 logements en milieu occupé répartis sur 4 sites (75006)

Elogie-SIEMP

Appel à candidatures - Lieu d'exécution : 45/47 rue Lacépède, 2/4/6 rue du Haut Pavé, 10 rue Maître Albert au 75005 PARIS et le 17 rue de Seine au 75006 PARIS Ce marché de travaux contiendra une clause d'insertion par l'activité économique constitutive d'une condition d'exécution, qui sera détaillée en phase 2. A titre principal, les travaux seront rémunérés à prix forfaitaires A titre accessoire, le présent marché comporte une partie à bons de commande pour un maximum de 1 240 000 euro(s) HT

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-12-29. L'appel d'offres a été publié le 2025-11-24.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-11-24 Avis de marché
2025-12-18 Avis de marché
Avis de marché (2025-11-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux de réhabilitation en milieu occupé de 74 logements en milieu occupé répartis sur 4 sites (75006)
Numéro de référence: 2025-059
Brève description:
Appel à candidatures - Lieu d'exécution : 45/47 rue Lacépède, 2/4/6 rue du Haut Pavé, 10 rue Maître Albert au 75005 PARIS et le 17 rue de Seine au 75006 PARIS Ce marché de travaux contiendra une clause d'insertion par l'activité économique constitutive d'une condition d'exécution, qui sera détaillée en phase 2. A titre principal, les travaux seront rémunérés à prix forfaitaires A titre accessoire, le présent marché comporte une partie à bons de commande pour un maximum de 1 240 000 euro(s) HT
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de réfection 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1743682
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: 45/47 rue Lacépède, 2/4/6 rue du Haut Pavé, 10 rue Maître Albert
Code postal: 75006
Ville: Paris
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Durée de l'accord: 18 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-06-22 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Au sens du droit communautaire, il est prévu des options (possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence préalable ayant pour objet la réalisation de prestations similaires Des Prestations supplémentaires éventuelles pourraient être ajoutées en phase 2
Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-29 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
Ce marché de travaux contiendra une clause d'insertion par l'activité économique constitutive d'une condition d'exécution, qui sera détaillée en phase 2

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Elogie-siemp
Numéro d'enregistrement national: 51745
Adresse postale: 8 boulevard d'Indochine
Code postal: 75924
Commune postale: Paris cedex 19
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: FRAISSEIX Olivier
Courrier électronique: appel.offres@elogie-siemp.paris 📧
Téléphone: 0140475555 📞
URL: http://www.elogie-siemp.paris 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1743682 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1743682 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures : Les critères de sélection des candidatures notés sur 100 sont décomposés comme suit : 1- Qualité et adéquation des références sur des opérations similaires noté sur 60,00 points 2- Capacités techniques du candidat (Adéquation des effectifs, matériels et équipements techniques) noté sur 40,00 points Nombre de candidats admis à remettre une offre : 3 (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats) Les trois entreprises / groupements ayant obtenu le plus de points seront admis en phase 2. La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois, la date de début des travaux est prévisionnelle Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Paris
Numéro d'enregistrement national: 2076F9ED-AC95-9FAE-C1E8C547FA6D9B7D
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Code postal: 75859
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: sec.presidence.tj-paris@justice.fr 📧
Téléphone: 0144325151 📞
URL: http://www.justice.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris
Numéro d'enregistrement national: 2076FA18-E317-1405-85DA6C39FF68EBA4
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 228-783459 (2025-11-24)
Avis de marché (2025-12-18)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-01-06 12:00:00 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: F10E6387-F9C2-C115-F43B5DBC313396DF
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
F10E639C-F5E0-867F-424AB33493639173

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: PROCEDURE
Nouvelle valeur
Texte:
Remise des offres: Au lieu du 29/12/2025 à 12h00 au plus tard. Lire 06/01/2026 à 12h00 au plus tard.
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 927b59f0-2820-4860-bca1-a765b915ee13-01
Source: OJS 2025/S 245-847925 (2025-12-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de balcon Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'isolation Travaux d'isolation thermique Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment