Marché d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination Urbaine et Interchantiers pour l’aménagement de la façade maritime de Mamoudzou.

Ville de Mamoudzou (976)

La façade maritime dans son emprise comprise entre la pointe Mahabou, ici extrémité Sud et l'entrée de la rivière de Kaweni, entendu ici comme extrémité Nord, fait l'objet de plusieurs projets d'envergure inscrits dans le Projet de Ville de Mamoudzou à l'horizon 2030. Tous additionnés, ils constituent une mutation forte et structurante pour l'ensemble du territoire, avec pour vocation de faire du front de mer de Mamoudzou, une vitrine représentative de la grande Terre, connectée, résiliente, accueillante et source de retombées économiques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-02-04. L'appel d'offres a été publié le 2025-12-29.

Qui ?

• Ville de Mamoudzou (976)

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Mayotte › Mayotte

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-12-29	Avis de marché

Avis de marché (2025-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination Urbaine et Interchantiers pour l’aménagement de la façade maritime de Mamoudzou.
Brève description:

Type de contrat: Services
Produits/services: Services de conduite de chantier 📦
Description
Identifiant interne:

Marché d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination Urbaine et Interchantiers pour l’aménagement de la façade maritime de Mamoudzou.

Description du marché:

La façade maritime dans son emprise comprise entre la pointe Mahabou, ici extrémité Sud et l’entrée de la rivière de Kaweni, entendu ici comme extrémité Nord, fait l’objet de plusieurs projets d’envergure inscrits dans le Projet de Ville de Mamoudzou à l’horizon 2030. Tous additionnés, ils constituent une mutation forte et structurante pour l’ensemble du territoire, avec pour vocation de faire du front de mer de Mamoudzou, une vitrine représentative de la grande Terre, connectée, résiliente, accueillante et source de retombées économiques.

Produits/services supplémentaires:

Services d'analyse technique ou services de conseil 📦

Supervision des travaux de construction 📦

Adresse postale: Front de mer de Mamoudzou
Code postal: 97600
Ville: Mamoudzou
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Mayotte 🏙️
Durée de l'accord: 2 années
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 3
Nombre de candidats envisagé: 3
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-02-04 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Forme juridique soumissionnaire ✅
Facturation électronique: Requise

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Conformément à l’article R2142-4 du code de la commande publique un opérateur économique ne peut être mandataire que d’un seul groupement.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Mamoudzou (976)
Numéro d'enregistrement national: 20000883700011
Adresse postale: Rue du Commerce BP 01
Code postal: 97600
Commune postale: Mamoudzou
Région: Mayotte 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commande-publique@mamoudzou.yt 📧
Téléphone: +33 269665510 📞
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL de participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Nom: https://www.marches-securises.fr/
Le nombre de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure est limité ✅
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Mayotte
Numéro d'enregistrement national: 20000883700011
Code postal: 97600
Commune postale: Mamoudzou
Région: Mayotte 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 269611856 📞
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Documents du marché
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 251-866236 (2025-12-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)

Services de conduite des travaux (16)

Services de conduite de chantier (11)