Batardage et assèchement de la porte amont reserve de l'écluse de gaulle

Grand port maritime de Dunkerque

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-10-10. L'appel d'offres a été publié le 2025-08-01.

Qui ?

• Grand port maritime de Dunkerque

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
• Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation › Travaux d'installation de distribution d'eau

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-08-01	Avis de marché

Avis de marché (2025-08-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Batardage et assèchement de la porte amont reserve de l'écluse de gaulle
Numéro de référence: 25EOO003
Brève description: Batardage et assèchement de la porte amont reserve de l'écluse de gaulle
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'installation de distribution d'eau 📦
Description
Identifiant interne: 25EOO003
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Informations complémentaires:

Il s'agit d'un marché ordinaire. Le délai global d'exécution du marché est de 5 mois. Il comprend à la fois la période de préparation de chantier et le délai d'exécution des travaux sur site. Le détail du délai global d'exécution figure dans le CCAP du marché.

Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente 📦
Adresse postale: Port Est du GPMD
Code postal: 59140
Ville: Dunkerque
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 5 mois
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:

Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché. Le(s) montant(s) de ce(s) nouveau(x) marché(s) cumulé(s) avec le montant du marché initial concerné (tous lots confondus), passé après mise en concurrence, sera inférieur au seuil européen de 5 538 000 EurosHT.

Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Organisation générale des travaux
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Qualité des modes opératoires détaillés, des procédés et des moyens d'exécution
Critère de qualité (pondération): 30
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Ville: Dunkerque

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-10-10 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Crédit d'investissement du GPMD
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Voir CCAP du marché

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Grand port maritime de dunkerque
Numéro d'enregistrement national: 78359503600014
Adresse postale: Port 2505
2505 Route de l'Ecluse Trystram
BP 46534
Code postal: 59386
Commune postale: Dunkerque
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. David LEFRANC
Courrier électronique: dlefranc@portdedunkerque.fr 📧
Téléphone: 0328287421 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_Pwux81-90u 🌏
Activité principale
Activités portuaires / Transport fluvial ou maritime
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_Pwux81-90u 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_Pwux81-90u 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

L'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la Consultation. Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Une visite sur site est OBLIGATOIRE pour la remise des offres. Les modalités de visite sont définies à l'article 6.4 du Règlement de la Consultation. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire
CS 62039
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0359542342 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 147-507982 (2025-08-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux de plomberie (>20)

Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation (16)