AVIS DE MODIFICATION DE MARCHE N°2 -Travaux de réhabilitation en milieu occupé de la résidence Bons Enfants (235 logements) à Bobigny

EST ENSEMBLE HABITAT

AVIS DE MODIFICATION DE MARCHE N°2 - Travaux supplémentaires suite à la finalisation des états des lieux travaux ainsi qu’à la découverte de l’amiante présente dans les joints des fenêtres, engendrant un surcout lié à l’opération de désamiantage la prolongation de 5 mois et demi du délai de livraison

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-03-12. L'appel d'offres a été publié le 2025-03-11.

Qui ?

• EST ENSEMBLE HABITAT

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de remise en état et de remise à neuf › Travaux de remise en état

Où ?

• Ile-de-France › Seine-Saint-Denis
• Luxembourg › Luxembourg

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-03-11	Avis de marché

Avis de marché (2025-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: AVIS DE MODIFICATION DE MARCHE N°2 -Travaux de réhabilitation en milieu occupé de la résidence Bons Enfants (235 logements) à Bobigny
Brève description:
“AVIS DE MODIFICATION DE MARCHE N°2 - Travaux supplémentaires suite à la finalisation des états des lieux travaux ainsi qu’à la découverte de l’amiante...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de remise en état 📦
Description
Titre: Appel d'offres ouvert
Description du marché:
“AVIS DE MODIFICATION DE MARCHE N°2 au marché travaux de réhabilitation en milieu occupé de la résidence Les Bons enfants (235 logements) à Bobigny - Travaux...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de remise en état 📦
Ville: Bobigny
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-12 23:11:22 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Est ensemble habitat
Numéro d'enregistrement national: Office public de l'habitat est ensemble habitat
Département: Seine saint denis
Adresse postale: 17 RUE MOLIERE
Code postal: 93100
Commune postale: Montreuil
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: contact@estensemble-habitat.fr
Courrier électronique: contact@estensemble-habitat.fr 📧
Téléphone: 0149203636 📞
URL: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Est ensemble habitat
Numéro d'enregistrement national: Office public de l'habitat est ensemble habitat
Département: Seine saint denis
Adresse postale: 17 RUE MOLIERE
Code postal: 93100
Commune postale: Montreuil
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: contact@estensemble-habitat.fr
Courrier électronique: contact@estensemble-habitat.fr 📧
Téléphone: 0149203636 📞
URL: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Organe de révision
Nom: Est ensemble habitat
Numéro d'enregistrement national: Office public de l'habitat est ensemble habitat
Département: Seine saint denis
Adresse postale: 17 RUE MOLIERE
Code postal: 93100
Commune postale: Montreuil
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: contact@estensemble-habitat.fr
Courrier électronique: contact@estensemble-habitat.fr 📧
Téléphone: 0149203636 📞
URL: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Est ensemble habitat
Numéro d'enregistrement national: Office public de l'habitat est ensemble habitat
Département: Seine saint denis
Adresse postale: 17 RUE MOLIERE
Code postal: 93100
Commune postale: Montreuil
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: contact@estensemble-habitat.fr
Courrier électronique: contact@estensemble-habitat.fr 📧
Téléphone: 0149203636 📞
URL: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://contact@estensemble-habitat.fr 📧
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Montreuil 7 RUE CATHERINE PUIG 93100 MONTREUIL Tél : 01 49 20 20 00 Télécopie : 01 49 20 20 99”
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 050-158976 (2025-03-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (14)