Travaux Extension et rénovation Datacentre DNSCE

Avis de marché (2024-04-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux Extension et rénovation Datacentre DNSCE
Brève description: Travaux Extension et rénovation Datacentre DNSCE
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: Sûreté Sécurité
Description du marché: Sûreté Sécurité
Produits/services: Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 📦
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

2️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Cloisons Faux-plafond
Description du marché: Cloisons Faux-plafond
Produits/services: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

3️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Revêtement de sol - peinture
Description du marché: Revêtement de sol - peinture
Produits/services: Travaux de décoration 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

4️⃣
Identifiant interne: 14
Titre: Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
Description du marché: Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
Produits/services: Autres travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

5️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Electricité CFO CFA (SSI précâblage VDI)
Description du marché: Electricité CFO CFA (SSI précâblage VDI)
Produits/services: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

6️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Désamiantage
Description du marché: Désamiantage des locaux concernés.
Produits/services: Travaux de désamiantage 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

7️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: Urbanisation (baies confinement)
Description du marché: Urbanisation (baies confinement)
Produits/services: Installation de câblage informatique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

8️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Charpente couverture étanchéité
Description du marché: Charpente couverture étanchéité
Produits/services: Travaux de charpente 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

9️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Faux-plancher
Description du marché: Faux-plancher
Produits/services: Travaux d'installation de faux plancher 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Déconstruction démolition gros ?uvre VRD
Description du marché: Déconstruction démolition gros ?uvre VRD
Produits/services: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)
Description du marché: Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Lot de Menuiseries intérieures
Description du marché: Installation de Menuiseries intérieures
Produits/services: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Menuiseries extérieures serrurerie bardage
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: Menuiseries extérieures serrurerie bardage
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

1️⃣4️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Brouillard d'eau
Description du marché: Brouillard d'eau
Produits/services: Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣5️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Groupes électrogènes
Description du marché: Groupes électrogènes
Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012
Description
Lieu d'exécution: Lot-et-Garonne 🏙️
Adresse postale: 161 chemin de Lestang
Code postal: 31100
Ville: Toulouse
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-05-13 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions de passation du marché
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Numéro d'enregistrement national: 13001334500017
Code postal: 755472
Commune postale: PARIS CEDEX 12
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Lorenzo salvador
Courrier électronique: lorenzo.salvador@finances.gouv.fr 📧
Téléphone: 0620675985 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Activité principale
Affaires économiques et financières
Communication
URL des documents: www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL de participation: www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 071-212421 (2024-04-09)